水电施工合同

时间：2024-05-25 18:41:40 施工合同我要投稿

水电施工合同

　　随着法律知识的普及，我们用到合同的地方越来越多，签订合同也是最有效的法律依据之一。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的水电施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

水电施工合同

水电施工合同1

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

　　一、工程概况：__________

　　1、工程名称：__________

　　2、工程地址：__________

　　3、结构形式：__________

　　4、承包范围：__________

　　包含施工图及设计变更范围内所有施工及以下工作内容

　　室内给水系统预埋及安装;(从楼层一户一表后至户内用水地点包含卫生、洁具、地漏、水龙头等)

　　室内排水系统预埋及安装;(接出外墙皮1.5米处)

　　室内给水设备安装及调试;

　　室内照明系统线路设备、开关预埋及安装：__________(包含电缆、桥架、盘、箱、柜等的预埋及安装)

　　(5)避雷系统的安装;

　　(6)消防水电系统的预埋;

　　(7)电视、电话、网络、安防智能化等弱电系统的线路预埋及带丝;

　　5、承包方式：__________

　　6、承包内容：__________水、电所有管线安装出散水距离均按1500mm施工，承包范围内的管线防锈防腐、保温：__________所有预留洞及套管的留设及封堵，管井清理管道及箱体的预留预埋、相关实验调试(包括配合外网施工单位完成系统综合调试验收)，设备设施的就位与安装调试，弱电预埋管路应带丝并保证畅通。乙方自行配备水钻、电锤、套丝机、手提切割机等本合同已明确甲方提供以外的机具设备、工具。

　　二、工期要求：__________

　　1、开工时间：_______________年_____月_____日;

　　完工时间：_______________年_____月_____日;

　　备注：__________如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

　　三、质量要求：__________

　　1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失和安全事故，一切经济责任和法律责任及产生的一切后果均由乙方负责，与甲方无关。

　　2、乙方在施工中必须严格遵守国家《工程建设标准强制条文》及现行的建筑施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方对工程质量有争议，以当地质量监督站及有关单位、专家评定为准。

　　四、安全文明施工要求：__________

　　1、乙方在整个施工过程中必须全面严格逆守安全规章、规程、规定。必须对现场实施各种安全防范措施。现场实施封闭施工，保证施工人员和相关人员的绝对安全。

　　2、乙方负责所有进出场材料的.装卸，码放整齐与保管。乙方需指定专人接收进场材料、周转工具并妥善保管，退场清点超出定额损耗部分将处于乙方十倍罚款。

　　3、乙方应按有关规定及专项施工方案自备安全带、安全帽、胶鞋、绝缘手套等一切安全防护用具并确保按规定佩戴使用。

　　五、双方义务：__________

　　(一)、甲方义务

　　1、向乙方提供施工图纸一套;

　　2、完成技术交底及安全教育、交底;

　　3、向乙方提供施工临时用水、用电接口。

　　(二)、乙方义务：__________

　　1、对本合同承包范国内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、施工验收规施工、确保施工质量达到合格标准。

　　2、严格按照甲方指定的进度计划，投入足够的人力、物力，保证工期。

　　3、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;乙方应按规定完成班组的技术交底、安全交底、三级安全教育签字齐全并经甲方审核备案。提供真实有效的特殊工种证件到甲方备案，并确保施工中人证相符。

　　4、乙方必须制定现场负责人一名负责施工现场的管理并与甲方项目部对接工作。乙方指定现场管理人员，施工期间需履行应尽管理职责，未经甲方允许不得随意离场、更换;服从甲方管理，积极配合工作，如不服从甲方管理或指挥的应立即更换。

　　5、乙方应提前10天向甲方报送经项目负责人签字材料计划：进场材料自行装卸、码放、管理，施工现场必须按甲方统一规划堆放材料;严格控制材料用量，不得浪费、损毁，如发生材料用量超出定额损耗，按材料价款折价十倍从工程款中扣除。

　　6、乙方施工过程中应做好成品、半成品的保护，因乙方责任造成的设备设施的损坏、火灾损失及第三方损失均由乙方全额赔付。

　　六、安全事故处理

　　发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应及时报告甲方，同时按国家有关古到只法律、行政法规对事故进行处理

　　2、乙方应重视安全教育、安全交底与安全自检，作业人员应严格佩戴安全帽进入施工现场，由于乙方违章作业、违章指挥造成的安全事故，一切责任全部由乙方承担。

　　七、合同价款及支付方式：

　　1、本合同以单价______元/建筑平方米包干，该单价己包括人工、机械(电焊机、氧气乙炔及气割设备、无齿锯及锯片等小型机具)、施工安装、调试、保险及风险等各项费用，此单价不再因设计变更、定额调整、市场变化等一切因素而调整。

　　2、本合同付款方式为：所有图纸及变更范施工围内工作内容预埋及安装全部完毕，甲方支付乙方已完工程价款的______%;按本合同约定工程全部完工并经甲方、监理单位验收合格，甲方支付至乙方结算工程款的______%;留工程款的______%为质保金，自本工程备案验收之日起两年内无质量间题一次支付乙方。

　　八、争议解决：甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　九、合同终止

　　乙方承包工程经甲方和建设单位、监理单位验收合格后并向甲方交付工程，工程价款支付完毕，双方履行完合同全部义务本合同即告终止。

　　十、合同份数：

　　本合同一式贰份，具有同等效力，由甲方执壹份和乙方执壹份。

　　甲方：__________(签字)

　　乙方：__________(签字)

　　盖章：__________

　　_____年_____月_____日

水电施工合同2

　　甲方：（发包方）____________

　　乙方：（承包方）____________

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条：工程概况

　　1、工程地点：____________

　　2、工程工期：自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，共计_____日。

　　3、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

　　第二条、施工总体要求

　　确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。

　　第三条、承包方式及承包范围

　　1、承包方式：包工

　　2、承包内容和范围：

　　（1）本工程强电、给排水预埋工程；

　　（2）本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程；

　　（3）避雷针焊接和预埋；

　　（4）临时设施的水电。

　　第四条、计价与付款

　　1、计价方式：按建筑面积________元/㎡包干价计算。

　　2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地清理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何费用。

　　3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付清。

　　第五条、工程质量及验收

　　1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

　　3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

　　4、本工程由_______方设计施工方案。

　　第六条、乙方的义务和责任

　　1、在施工中要服从甲方管理人员的生产指挥和管理，工作时间要服从与施工质量和施工进度的需要，对不服从生产指挥，屡教不改的甲方有权清退出场。

　　2、妥善保管、使用甲方提供的材料、设备，由于安装质量原因须返工项目，承担工料损失费用，且不延长工期。

　　3、每完成一道施工工序后，甲方进行检验，若达不到合同质量要求标准，乙方应立即整改，如限期内拒不整改或中途退场，甲方有权另外安排施工，返工人工费用按人工单价的两倍计算，返工材料费按实际发生金额计算，均从乙方工程款中扣除。

　　4、食宿费均由乙方自理。

　　5、按文明施工要求，设备、材料必须按文明工地的要求地点存放和堆码，对残留物及施工垃圾必须及时清除干净，做到工完场清，不另计费。乙方不清除时，甲方另外安排清扫，清扫费按人工费用单价的两倍计算，从乙方工程款中扣除。

　　6、必须按合同完成承包项目施工，无特殊原因中途退场属违约行为，必须承担所包工程30%罚款。

　　7、负责人必须坚守在施工岗位对所承包的项目进行全过程管理，离开工地必须向项目经理请假，并指明代理人员负责临时管理，允许后才能离开。

　　8、在施工中除了接受甲方管理人员和现场监理人员外，未经甲方许可，不得与建设方、监理方、设计方或质检部门建立工作关系或超越范围处理问题。

　　第七条、甲方的义务和责任

　　1、为确保施工质量，向乙方提供相应的技术图纸和技术资料，并进行技术交底，提供技术指导、服务和监督。

　　2、项目管理人员在施工中不得违章指挥，或强令乙方进行冒险和危害身体健康的作业。

　　3、负责与建设方、监理、设计及有关部门联系，协调现场施工关系。

　　4、按合同具体条款足额支付给劳务人员生活费，乙方不得拖欠工人生活费。

　　5、及时向乙方提供合格材料，保证工程施工的'需要。

　　第八条、安全施工及文明施工

　　1、严格遵守规定的水电施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

　　2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3、保证施工现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

　　5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第九条、违约责任

　　1、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第十条、争议纠纷处理

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。

　　第十一条、合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第十二条、其他约定

　　1、本合同未尽事宜，如有必要可根据情况另签补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　2、本合同一式____份，甲、乙双方各执_____份，具有同等的法律效力。

　　3、此合同双方盖章签字生效。工程项目完工验收合格、款项付清后自行作废。

　　甲方（盖章）：_________

　　乙方（盖章）：_________

　　甲方代表（签字）：_____

　　乙方代表（签字）：_____

　　______年_____月____日

水电施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　为了安全、保质、保量、按期完成帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，甲方将该项目水电安装分项工程劳务施工委托乙方负责完成。为了双方的协作、保证工程顺利施工，按照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本专项施工事项协商一致，订立本协议。

　　一、工程概况：帝都国际建材博览城15#、16#、17#楼工程项目，为框架结构，地上三层(17#楼四层)，地面以上高度米。设计建筑面积约15000m2,工程质量要求为合格工程。

　　二、工作内容及范围：该项目设计图纸水电暖分项工程的劳务施工。乙方组织施工人员及技术人员，按该项目设计图纸及相关要求进行施工，严格落实三检制度，负责施工人员的安全管理。负责施工现场所用材料按要求整齐堆放。

　　三、工程价款

　　1、本合同采用固定单价合同：该项目水电暖分项劳务施工单价为：元/m2。

　　2、工程量以实际建筑面积为准计算

　　3、付款条件及付款方式

　　付款方式：本项目水电分部工程完工后，甲方应付给乙方总工程款的95%(以实际建筑面积为准)，剩余的5%，甲方在一年后付

　　清(但不超过一年半)。施工期间，甲方按乙方施工人数按照每人每天付给乙方工人生活费50元(工人领取的生活费在结算款中扣除)。

　　在施工期间乙方任何工人不得向甲方讨要工资，否则甲方可单方终止劳务合同。

　　四、履约保证金

　　甲乙双方签订合同同时，乙方向甲方交纳壹万圆履约保证金，工程施工至正负零后，甲方一次将履约保证金全额退还给乙方。

　　五、工期

　　甲方提前三天通知乙方，乙方在甲方要求的时间进入现场施工。乙方应提前告知甲方工程所须材料，避免延误工期。乙方应按照甲方的总体施工进度组织专业施工、技术人员安排施工进度。

　　六、双方责任

　　1、乙方自带工具和安全防护用品，相关人员要服从甲方现场管理各项条款。乙方严格按照操作程序施工，在施工中因自身原因造成的作业人员财产损失及人身伤害由乙方自行负责，与四方无关。乙方负责所属人员的安全教育和安全施工。

　　2、甲方负责对乙方工程进度、质量、安全施工情况进行检查，负责协调乙方与其它相关作业队伍关系。

　　七、质量安全要求

　　双方约定承包范围内的.工程质量达到国家现行验收规范的合格标准。乙方自行组织技术人员按照规范施工。

　　八、违约与争议

　　乙方无故终止施工影响工程进度，甲方有权终止合同，由此造成的一切经济损失由乙方负责。

　　甲方双方因合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成，可向当地主管部门申请解决办法。

　　九、合同一执贰份，甲乙双方各执一份。合同双方签字后生效，支付完工程款后合同失效。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

水电施工合同4

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，甲方全面实行项目法施工，推行企业管理层和劳务层分离的经营管理模式，经过甲乙双方相互考察，甲方同意选定乙方为本工程的劳务作业层，乙方同意在甲方的项目管理下承担施工工作。

　　双方根据平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程的施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、施工面积：平方米（按实际施工面积计算）。

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合作方式：包工、包料、按实际发生量结算。

　　1、上交甲方公司和管理费及其他费用，共计? 个点（不包括税收）。

　　2、根据本合同取费结算，材料按市场价；

　　3、甲方提供材料仓库及现场加工场地，材料仓库由乙方搭建；

　　4、甲方提供总包合同一份。

　　四、工程工期

　　开工日期：根据总包合同。

　　竣工日期：根据总包合同。

　　五、质量标准：承包范围内确保符合总包合同要求。

　　乙方按照国家《建筑安装工程施工及验收范围》施工，验收执行《建筑安装工程质量检验评定标准》。

　　六、水电暖合同价款：工程造价按20xx年版《山西省建筑工程消耗量定额》、《山西省安装工程量定额》、《山西省建筑工程20xx年价目表》及其应配套的最新的工程量计算规则、费用项目计算规则、价目表、补充解释及省、市建设行政主管部门颁发的有关文件，山西省定额人工?? 元／日，按规定的类别计取。其余材料执行《忻州市工程建设标准造价管理》参考价格。如《标准造价管理》中不包括的材料均由甲方根据市场调查确定价格。

　　七、图纸

　　甲方向乙方提供本施工范围内的有关施工图叁套

　　八、甲方驻现场代表为：

　　九、乙方驻现场代表为：

　　十、甲方工作：

　　10．1甲方组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行同施工单位签订的施工承包合同；

　　10．2向乙方提供临时设施，由乙方搭建加工场地，施工用电、用水等配套设施，费用由乙方负责；

　　10．3对乙方施工的工程进行全面管理，主要有：施工现场、工程质量、安全防护、计量检测、试验化验、文明施工等，随时检查，办理工程中间检查隐蔽等。提出改进意见，限期改正落实，进行验收。

　　10．4组织审定乙方编制的每月统计报表等，办理工程拨款。

　　十一、乙方工作

　　乙方应按甲方编制的施工组织设计，精心组织施工，对本合同承包范围内的工程向甲方负责，不得转包和分包。服从甲方项目部的领导，遵守甲方制定的'项目施工管理等一切制度。

　　11．1按照施工组织设计做好各项施工准备工作，及时组织成建制的劳务队伍，按进度计划组织实施，并负责做好本项目的所有资料报表，确保工期按期完成。

　　11．2严格按照施工图纸及会审纪要，设计变更和施工规范、规程及有关技术要求进行施工，确保工程质量。

　　11．3按时向甲方提交工作业进度计划表、规定区域内的施工平面布置、隐蔽工程验收通知、工程事故报告；每月日提交当月工程量完成统计报表和下月计划报表一式两份，并附下月施工作业计划。

　　1 1．4按照施工组织设计和安全操作规程及地方的有关规定要求，做好安全防护工作，接受甲方和政府主管部门的安全监督管理和检查，如安全不符合要求造成罚款，由乙方承担负责安全施工，杜绝重大伤亡事故的发生，施工过程中出现的一切安全事故由乙方责任方负责。甲方概不负任何法律及经济责任。

　　1 1．5按照施工平面规划布置现场、堆放材料、机具、搞好现场文明施工，由乙方负责施工范围内已完成工程的成品保护，并清理好现场。注：乙方在进入施工场地，在准备正式施工前，必须把所要施工的图纸面积所需的材料一次性进场方可施工，否则，甲方有权不允许乙方进入施工场地。

　　11．6在合同规定的保修期内，对属于施工责任的工程质量问题进行承担维修。注：乙方未按时到达维修场地，甲方派人维修，维修费用在质保金中扣除。

　　十二、施工进度

　　乙方必须按工期要求及批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查验收。

　　如因乙方原因未能按期完成，经甲方要求限期整改无效时，甲方可采取一切措施，直至终止合同，由此发生的费用、损失和后果均由乙方负责。注：因乙方等各种原因造成停工或误工，甲方只付乙方实际施工的工程量 %的工程款，余下工程款及质量、安全保证金一并扣除，用于赔偿甲方经济损失。

　　十三、质量与验收

　　13．1乙方应认真按照标准、规范、规程和设计要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表的检查检验，并按甲方代表的要求返工、修改，由乙方原因导致的质量事故及返工、修改，则由乙方承担责任及损失费用。承包范围内确保质量达到国家合格工程验收标准。

　　13．2隐蔽工程和中间验收，乙方应在白检合格后通知甲方进行检查验收，未经检验不得自行隐蔽，甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工。

　　13．3竣工验收按《建筑安装工程质量检验评定标准》验收，经甲方初验达到规定的质量标准后填写竣工验收报告，报请业主，由业主邀请当地建筑安装工程质量监督站及有关单位评定质量等级，竣工验收后一个月内乙方提供竣工图纸叁套。

　　十四、安全施工

　　14．1乙方应采取严格的安全防护措施，承担由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，如发生安全事故，由责任方负全部责任。

　　14．2发生重大伤亡事故，乙方应立即通知甲方代表，发现有隐瞒不报的，则按地方及甲方内部双方规定给予经济处罚，并承担由此造成的一切后果。

　　十五、合同价款结算与支付

　　15．1结算方式：1、正负零以上乙方完成框架，甲方于? 日内支付乙方已完工程量的?? %的款，以后每? 层进度付已完成工程量的％的款，验收合格后? 日内付至工程总造价的 %的款，审计完成后两个月内完成工程总造价款的％的款，余 %作为质保金，按国家规定返还。

　　15．1．1执行本合同

　　15．1．2结算标准：施工图纸、现场签证、设计变更。以及山西省及忻州市相关造价文件。

　　15．2现场签证及价格必须由甲方代表签字后为结算依据，否则不予认可。

　　15．3乙方己上交给甲方的工程保证金万元，其退还方式：甲方两次付款时付清。

　　15．4工程付款执行本合同的同等付款条件。

　　15．5甲方向乙方工程款支付方式为现金支付，乙方向甲方提供材料发票及人工工资单，差额部分不提供发票

　　十六、材料、设备、机具供应

　　16．1材料由乙方提供，各种材料名称、规格，经甲方审核后供到现场，因供料不及时影响工程进度，分清责任，由责任方承担责任和费用。

　　十七、工程保修

　　工程质量保修期为二年，由乙方施工质量造成的返工维修均在保修内容范围内。保修期内，前半年乙方应在工地设立维修办公室，随时为住户提供及维修，其后乙方在街道维修通知后三日内派人维修，否则甲方委托他人维费从保修金中扣除。

　　十八、争议与违约

　　18．1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则报请双方上级高度重视部门地行调节，调解不成可在甲方总公司注册所在地，地方法院起诉。

　　18．2一方违约所造成的损失由责任方负责。

　　十九、其他

　　19．1甲乙双方所有经济行政关系往来，一律采用书面形式，双方及时办理签收。

　　19．2乙方积极配合甲方做好科技发展工作，科技试验的推广利益共享。

　　19．3甲、乙双方投保内容双方各按规定

　　二十、本合同一式两份，具有同等法律效力，其中双方各执二份，自甲、乙双方签字盖章之后有效，竣工结算办理完毕并余款付清，除保修条款仍然生效外其他条款即告终止，竣工后，结清并付完保修款后保修条款终止。

　　二十一、 本合同质量安全保证金万元人民币，合同当日付万元合同定金，余下保证金进场日内付清。保证金全部打入甲方指定帐户内，此合同生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　电话：

　　地址：

水电施工合同5

　　发包方(甲方)：__________

　　承接方(乙方)：__________身份证号：__________

　　本合同明确双方的权利和义务，经甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。本合同依法订立即具有法律约束力，双方必须严格履行本合同规定的义务。

　　一、施工地点：__________

　　二、施工内容及质量要求：__________

　　进场人数每天不少于_____人。与_____年_____月_____日进场施工。

　　价格：按投影面积计算，每平方__________元

　　1、零时用电布置，铁管布线，强弱电布置(照明，空调，音响，监控，点钟，电视)给水管PPR，排水管PVC,开孔但不封孔。

　　2、灯具洁具安装。

　　三、甲方责任和义务：

　　1.负责与被施工单位、业主、监理的联系和协调工作。

　　2.派住现场管理员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。

　　3.协助乙方办理进场手续。

　　4.保障施工现场的用水用电及照明设备。

　　5.协调施工用料的运输及配送。

　　6.乙方在施工完成三个月以内甲方付清乙方施工工费80%，剩余20%待验收合格后全部付完。

　　四、乙方责任和义务：

　　1.乙方按时上下工，上下工在路上骑车或开车安全自己负责。

　　2.施工所需工具由乙方自己提供。

　　3.乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施，消除事故隐患，加强对人员驻地、施工现场的安全管理。确保人员、设备、物资、工程的安全，承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任及费用。事故均由乙方自行负责处理并承担费用，甲方不承担任何费用及连带责任。

　　4.4.乙方需按甲方施工内容及质量要求去做，如没按甲方要求施工产生的后果由乙方承担。

　　5.乙方在施工过程中不能做有损甲方公司形象的'事，不能与客户谈论施工相关事情，如果对甲方造成损失需向甲方提供经济赔偿。

　　6.乙方需按甲方规定的工期完成施工，如没有按工期完成，造成的经济损失由乙方负责。

　　7.乙方不从现场带走任何甲方或业主提供的材料，一经发现，人赃并获，罚款一万元，并且扭送公安机关。

　　五、本合同一经签约，甲乙双方严格按照以上条款履行自己的责任和义务，如有违约所发生的后果违约方自己承担。

　　六、本合同的生效

　　1、本合同经甲方法定代表人或者授权代理人及乙方签字，并加盖甲方公章或乙方指纹印后生效。

　　2、本合同一式二份，具有同等法律效力，甲乙方双方各执一份，双方应妥善保管。

　　甲方(签字盖章)：__________

　　_____年_____月_____日

　　乙方(签字指模)：__________

　　_____年_____月_____日

水电施工合同6

　　为保证工程进度，提高工程质量，在有限的'时间内尽快使工程完工交付使用，经双方协商特签定合同如下：

　　工程方代表： (以下简称甲方)

　　施工方代表人： (以下简称乙方)

　　施工工地：___________________

　　工程承包方式：______

　　工程造价：施工面积二万四千平方米，轻工人工费______元，共计人工费_________________元。

　　工程承包方法：房价每平方二千四百元，轻工人工费_______ 元，房款与人工费互补，差价另计，经双方协商，暂定选用民用住房______套，楼号为________________________________，面积_____________________________________。

　　工程内容：现有五号楼和七号楼二次布管已结束，二号和四号与六号未竣工，三号楼尚未施工，六座楼共约计面积二万四千平方米，其中电内容有布管穿电线，房间灯具安装，开关插座安装，分电箱电表安装调试。弱电布线到地下室弱电总箱，给水内容有水表以内的所有管道，蹲便器水嘴安装。排水内容有楼内排水系统管道安装，排水管道出墙，另外有雨水管和楼顶避雷系统的安装。

　　(注：室外给水分水器和室外电缆另计，不在本合同范围内)。

　　注意事项：为不误工期，甲方必须保证材料及时到位，乙方必须保证安全施工、文明施工，及时配合各施工方有续施工，另外乙方有权自行挑选房屋，如果甲方或乙方违反合同，可提交人民法院或消协解决，本合同一式两份，在签定之日起生效，望共同遵守。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

水电施工合同7

　　甲方：

　　乙方： **水电工程局有限责任公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，xx州水务局将xx结古镇禅古新村0.4kv～10kv线路工程承包给xx水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况：0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装

　　一、工程名称： xx水利配套基础设施（供电）工程

　　二、工程内容： 0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程

　　三、工程地点：xx

　　四、设计单位：xx

　　五、工期： 20xx年月日至20xx年月日

　　五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准

　　六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定

　　（￥）万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。

　　第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律

　　一、合同语言：汉语

　　二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。

　　三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。

　　第三条甲乙方驻工地代表

　　一、甲方项目负责人：

　　二、乙方项目负责人：

　　三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　四、监理工程师代表：

　　第四条甲方工作

　　一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。

　　二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　三、开、竣工时间由甲方确定。

　　四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。

　　五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。

　　第五条乙方工作

　　一按照国家电力工程质量验评标准，担负xx结古镇禅古新村建设0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。

　　二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，配合甲方做好工程竣工验收工作。

　　四对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　五提供施工的工程进度计划。

　　六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通管理规定和其它施工单位的相互配合。

　　七已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的`，乙方应自费修复。

　　八做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　九保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求。

　　十积极配合甲方的工作，承担相应的重建保电工作。

　　第六条工程质量

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：由甲方确定。

　　第七条验收和重新检验

　　一甲方根据乙方的申请，组织青海xx电力公司生技部、供电所对工程进行竣工验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　二检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

　　第八条工程预付款

　　本工程开工前预付工程款造价的30℅。

　　第九条工程款支付

　　一工程款支付方式：转账或支票

　　二工程款支付金额和时间：按工程进度支付工程款。

　　第十条竣工决算

　　一竣工日期为乙方送交竣工报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

　　二乙方在工程竣工验收合格后向甲方提交决算报告。

　　第十一条保修条款

　　一保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量证明文件。

　　二保修期限：一年，自工程验收合格并交付使用之日起计算。

　　第十一条争议

　　因执行本合同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，有xx州仲裁委员会仲裁。

　　第十二条安全施工

　　在工程施工中，乙方确保工程施工科学、安全，因乙方原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任，甲方概不负责；由于乙方施工原因造成他人财产、人身损害的由乙方承担赔偿责任。

　　第十三条合同的生效和份数

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　第十四条附加条款

　　合同条款中未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：xx州水务局乙方: xx水利水电工程局

　　有限责任公司

　　负责人：负责人：

　　法人代表：法人代表：

　　开户行：

　　账号：

　　年月日年月日

水电施工合同8

　　发包方:（以下简称甲方）

　　承包方:（以下简称乙方）

　　根据《合同法》、《建筑法》等法律、法规的规定，以及公司项目管理的规定，并结合本工程的特点，甲方将分部分项水电项目承包给乙方施工，双方本着平等互利原则，经友好协商，在原招标等有关文件基础上，签订以下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、承包内容和技术要求

　　1工程图纸中的水、电项目等。

　　2、每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成。

　　3、开关箱，开关盒，插座盒，电话、电视等相关线盒安装前应控制同一水平，灯座的安装应保持同一直线，所有线管应保持通畅，不得有阻塞现象。

　　4、如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打。

　　二、承包方式和承包单价

　　1、包工包料；

　　2、包工不包料甲乙双方决定采用2 种方式，承包单价的确定：。

　　3、双方共同确认，结算工程量须经确认方能作为结算依据，其他任何人出具的结算单、结算凭证和情况说明等均不得作为结算依据。

　　三、承包款发放办法

　　1、承包款支付方式：。

　　2、甲方按照约定每次支付承包款前，乙方须编制一份有关劳务人工费发放方法（须落实到个人）在每次结帐后付款前交甲方财务人员。

　　3、乙方须编制每月用料计划提前一个月报甲方有关人员审核后，共同商定供料计划。

　　四、甲、乙双方的权利、义务

　　（一）甲方的权利、义务

　　1、全面负责现场施工的月、季生产计划和劳动计划的编制，安排协调工作，保证该任务能连续、合理均衡的施工。

　　2、负责现场施工技术问题的指导和质量监督，及时用书面形式传达作业指导书、安全交底书、施工图纸等技术有关资料。

　　3、负责工程原材料的及时供应，但辅助材料乙方自理。

　　4、必须按施工组织设计和施工方案要求，保障作业班组施工现场安全设施齐全和机械设备要求，并根据作业班组申请向作业人员提供安全文明施工所需的一切设施。

　　5、负责对乙方作业人员进行安全、质量、进度完成情况和综合管理情况的检查与考核工作，并有权随机队乙方管理资料进行审查。

　　6、甲方有权对不服从各部门协调、安排的班组给予罚款或整改的处罚，有权勒令违法、违章经教育无效的乙方作业人员在24小时内离开本项目部。

　　（二）、乙方的权利、义务

　　1、乙方应严格信守合同、招标文件及例会记录中乙方承诺的各项管理目标（质量、安全、施工计划、综合管理等）。

　　2、负责作业人员的政治思想、技术培训、职业道德、教育工作。

　　3、负责对甲方提供的工具的`保养、养护、维修工作，严格按甲方要求实行限额领料。

　　4、负责对进场施工的劳务作业人员进行安全、技术三级教育和考核工作，并应将该工作的书面资料及时报送甲方管理部门。

　　5、乙方应委派代表人驻点现场，负责管理劳务作业人员，并协调和检查，考核各劳务作业班组的各项工作和完成情况并按时参加项目部的月计划会议和工作协调会议。

　　6、乙方必须正确及时办理务工作业人员的特殊工种证、上岗证、务工合同手续，并随时接受上级机关、地方政府部门、甲方的检查，且应队不符合条件的现象做迅速整改，否则所发生的费用由乙方负责。

　　7、乙方作业人员在本项目部施工期间，应严格执行公司各项制度和项目部下达的各项管理规定。应无条件服从甲方各部门综合协调。

　　8、按时发放工人的工作，不得将工人的工资移用，挪用或调配与其他方面使用。

　　9、认真完成每一道工序，杜绝材料浪费，可利用的下脚料应及时回收利用。文明施工，每天下班后应将施工现场清理干净（如由甲方清理费用乙方工程款中扣罚)。

　　10、乙方应保护好工程中的半成品、成品。如乙方责任破坏或损坏应无条件修复至原样，如由甲方派人修复费用加倍。

　　11、小型工具及小型照明材料(灯管、灯座、插座、插头、开关电线等)由乙方自备。

　　12、工期和进度不得超过甲方的书面和口头要求且不得影响其他工种的工期和进度。

　　五、质量和安全

　　1、乙方必须严格执行并服从`四级质量安全检查管理程序（自检、企业检、监理检、地方质检）

　　2、质量目标为分项工程质量等级必须达到合格，分项工程质量如达不到合格，所造成甲方的经济损失由乙方全部承担。已方每完成一个分项部位，经自检合格后，以书面为准提交给质安科核查，最终质量以业主（建设单位）和质监站验收为准。

　　3、乙方必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予10元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以50—100元罚款。

　　5、杜绝大小质量、安全事故的发生，若发生安全或质量事故，一切损失均由乙方独自承担，与甲方无关；甲方代为垫付的，乙方应在垫付十日内一次性返还甲方或在应付承包款中直接扣除。

　　六、考核和奖罚

　　使本工程达到安全、优质、快速、高效之目标，双方商定以下奖罚条款：

　　1、工期奖罚：如双方达到经双方确认的计划书工期要求不奖不罚，如提前一天甲方奖励乙方200元/天，如因乙方原因滞后一天，甲方处罚乙方200元/天。

　　2、质量奖罚：乙方完成的工程量均一次性验收合格的，甲方可奖励50元/次，否则每次处罚50元/次。

　　3、安全奖罚：如乙方责任发生轻伤事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以500元/次的罚款；如乙方责任发生重大伤亡事故，乙方除了承担全部损失外，甲方可对乙方处以元/人次的罚款；如乙方未发生任何安全、质量事故，甲方根据实际情况可给予乙方500-1000元的奖励。

　　4、技术进步奖励：如乙方提出合理化建议，且被甲方采纳实施后获得成果，甲方给予乙方200—1000元的奖励。

　　5、综合治理奖罚：如乙方人员在本项目部工作期间发生违法违纪事件，甲方有权视情节轻重给予乙方以100—1000元的罚款（严禁发生盗窃、赌博、斗殴等）。

　　七、其它

　　1、决算审核程序：乙方申请→施工员审核工程量→质量员确认质量等级→项目核算员审核单价与工程量→甲方批准（甲方有权对有依据的量进行增减）。

　　2、招标文件、报价书、中标通知书及有关交底内容均作为本合同的附件，具有同等法律效力。

　　3、本合同双方签字后生效，乙方应严格履行本合同，不得违约，否则，甲方有权解除合同，并可要求乙方承担水电总承包款15%的违约金。

　　4、本合同未尽事宜双方协商解决，甲方住所地法院有管辖权。

　　5、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方担保人：

　　年月日

水电施工合同9

　　上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，职务经理。

　　被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。

　　上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。

　　上诉请求：

　　请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。

　　事实与理由：

　　原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。

　　首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。

　　内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的`任何利害关系。

　　上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。

　　上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。

　　其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。

　　原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。

　　总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。

此致

　　_______中级人民法院

　　上诉人：_______燃气有限公司

　　_____年_____月_____日

水电施工合同10

　　甲方：

　　乙方:

　　甲、乙双方经协商一致，确定由乙方作为商丘市宋城路景观绿化带工程中建筑及环境配套部分水电安装承包人，为明确双方责任，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合商丘市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，双方共同遵守执行。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：商丘市宋城路景观绿化带工程

　　2、工程地点：宋城路睢阳大道--星林路

　　第二条承包范围及内容

　　1、承包范围

　　（1）景观给排水安装商丘市宋城路道路绿化景观工程第二合同段、绿化给水环网、排水施工图纸设计内容。

　　给水系统以市政总进水表点起，安装景观给水从水表安装至景观各给水点，与室内给水管以窨井进水表为界；排水系统从景观排水点至市政第一个检查井；

　　（2）景观电气照明、动力配电

　　范围：商丘市宋城路景观绿化带工程道路照明电气、室外埋地电缆套管施工图纸设计内容

　　单体建筑室内配电电气线路、动力、设备配电安装，防雷接地、等电位系统。

　　（3）本项所有各种井的砌体及安装所有用工。

　　2、承包内容商丘市宋城路景观绿化带工程景观及室内外水电施工图纸（包括设计变更和有关技术文件）中的水电安装全部施工内容。

　　第三条质量技术要求

　　1、严格执行有关施工图纸、图表、说明书、会审记录，设计修改、变更通甲方: 鄢陵新绿州园林绿化工程有限公司

　　知关于本合同施工质量的要求、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》执行。

　　2、乙方安装完毕并经自检确认合格后，应通知甲方管理人员进行验收，因乙方原因造成第一次验收不合格，必须无条件进行整改,若第二次验收仍然不合格，则处罚1000元。同时乙方必须无条件返工，直至符合质量验收要求为止。造成该节点工期逾期的，按上述工期约定责任处罚。

　　3、各管线安装应严格设置控制点，确保横平竖直，位置正确，若出现平整度和垂直度达不到优良验收标准，每处处以200元罚款。未按设计图纸或变更施工，造成的全部经济损失由承包方全部负责。

　　4、预埋管线和冷热给水管在砼板内必须与其他工种配合的，应配备足够人员跟班配合。如预埋管线在砼内，浇砼现场必须有一个带班的班长负责，保证不发生质量问题，若发生质量问题凿打浇好的混凝土，责任全部由乙方负责，并每次罚款500元。

　　第四条承包方式

　　包工、包机具、包质量、包安全、包验收、包资料，景观部分土方开挖、回填由乙方负责，需要大型机械由甲方提供。各种沟槽的开挖和回填、均有乙方负责。管网下要求素土夯实，土方回填时，须进行夯实，雨后表面不能出现沉陷，否则造成的损失费用由乙方负责承担。

　　第五条合同工期

　　1、从20xx年03月16日至20xx年 05 月06日。总日历工作天数为： 50 天。03月15日人员设备进场，

　　2、经甲方确认，乙方工期可相应顺延：

　　（1）甲方未能履行本协议规定之责任。

　　（2）设计方案改变令施工无法正常进行而影响进度。

　　（3）在施工生产过程中，因非乙方原因连续停水、停电达24小时以上造成停工。

　　（4）人力不可抗拒因素。

　　第六条单价及合同总价款

　　1、合同综合单价

　　包含各种费用、风险,不含税；合同固定综合单价款为一次性包干价，竣工结算时不作调整，施工期间市场价格变动不作调整,风险由乙方自行负责。

　　2、合同总价

　　本承包工程暂定合同总价为人民币（大写）肆拾贰万元整，￥：（小写） 42万元。

　　第七条乙方责任人

　　合同履约金伍万元。完成工程的30%退还履约金50%，工程如出现原材料问题，乙方不承担责任，施工中如图纸有变，甲方需要以书面形式通知乙方。工程完成80%履约金退清。

　　第八条甲方责任

　　1、在开工前，向班组提供必需的施工图纸。

　　2、制定项目的管理措施，加强对班组的技术质安工作指导、管理、检查、监督，协调各班组的`生产管理工作。

　　3、负责将工程施工用水、用电管线架设到各配电总箱，并提供施工用水用电。

　　4、保证及时供应工程所需的材料和垂直运输机械。

　　5、负责组织对各分项、分部及单位工程的验收。如乙方未能按设计图纸所示内容进行施工，或质量未达到要求，甲方有权责令其返工或停止施工。

　　6、负责代办班组生产工人意外伤害保险，保险费用按乙方承包工费的0.6%在乙方的结算工款中扣缴。

　　7、施工完成后，在约定的时间予以验收及办理结算。

　　第九条乙方责任

　　1、自觉遵守法律法规及有关规章制度。严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门有关安全及施工现场的管理规定，加强安全教育，加强现场管理，认真落实措施，确保安全及文明施工。

　　2、对本合同承包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照设计图纸、有关技术要求及施工验收规范施工，确保工程质量达到约定的标准。

　　3、如发现承包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应及时通知甲方。

　　4、科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前7天提交下月施工计划和物资需用量计划表，经甲方批准后严格实施。

　　5、组织具有相应资格证书及素质良好的熟练技术工人持证上岗，并配备相应固定的管理人员到现场进行衔接和管理。

　　按甲方要求统一规划堆放材料、机具，按工程甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场。

　　6、妥善保管、合理使用甲方提供的机具、材料及其他设施，做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

　　7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况，与现场其他单位协调配合。

　　8、负责办理和提供进场人员的有关手续和个人档案资料，并承担其费用。主要有办理手续过程中需甲方协助的，甲方应予以配合。

　　9、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程甲方办理交工验收。

　　10、按时发放工资，如未按时给工人发放工资引起的纠纷，甲方有权代发工人工资，并将给予乙方壹万元 (10000.00元)的罚款, 乙方应无条件退场并承担其它相应的法律责任。

　　11、乙方违反有关规定及本合同约定造成造成甲方损失，包括政府主管部门罚款，应向甲方承担赔偿责任。

　　第十条安全要求

　　1、乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，采取必要的安全防护措施，认真执行安全技术交底，确保本乙方人员熟悉本工种的安全技术操作规范及有关方面的安全知识，杜绝违章生产、违章作业。

　　2、乙方驻现场的施工管理人员为，负责计划安排、人员调配、安全教育、技术交底、质量检查与报验，有事外出必须向甲方项目负责人请假。随时接受各级主管部门的检查。如发现违章作业，每次罚款贰佰元(200.00元)，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　3、严禁随意拆除安全设施，施工时遇障碍时必须经甲方管理人员同意后方能拆除，否则每次罚款伍佰元（500.00元）造成严重后果者由乙方自己负责；杜绝重大安全事故和违章作业，工人月轻伤事故率不得超过千分之三。

　　4、工伤事故及其他安全事故，由乙方承担责任，发生安全事故及重大伤亡应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方。

　　5、为统一管理，甲方为全部工人代投保意外伤害保险，按本合同总金额%

水电施工合同11

　　发包方：——————（以下简称甲方）

　　承包方：——————（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方共同协商，甲方同意将——————工程承包给乙方施工。为了加强管理，健全经济责任制，经双方商定签订本合同，以供双方共同信守：

　　第一条工程概况

　　一、建设单位：——————

　　二、工程名称：——————

　　三、工程内容：——————

　　四、工程地点：——————

　　五、工程总造价：——————

　　第二条工程质量

　　以建设单位提供的施工图纸为依据，严格按照国家施工规范及验收标准进行

　　施工，严格执行甲方有关质量检验的管理规定，确保工程达到国家验收标准的合

　　格标准。

　　第三条工程工期

　　本工程总工期为：————。

　　由于乙方原因不按合同工期竣工，承担甲方与建设单位签订合同责任。

　　（具体开工见开工报告）

　　第四条材料供应

　　一、本工程所需材料按与业主签订的合同约定。

　　二、无论是何种采购材料，建设单位、联合双方都有权对材料机械审验，不合格产品不得进场，并符合环保要求。乙方均应按照甲方Q/WJY-B-13-02物质采购控制程序对材料供应商进行评价、选择和管理，建立材料供应商动态信息台账。

　　第五条机械及料具的投入方式

　　一、进场施工所需的大中型设备及工程用的.小型工具等全部由乙方按市场规

　　律租赁使用。

　　二、乙方严格执行甲方Q-E-OHS/WJY-GD-02-03施工机械设备租赁管理规定，对设备供应商信资能力及设备各项性能进行严格检验，经甲方工程项目管理部审批同意后方可签订设备租赁合同。

　　第六条结算与付款方式

　　一、结算方式：按甲方与建设单位合同书执行

　　二、付款方式：按甲方与建设单位合同书执行

　　三、乙方按工程结算总价的

　　向甲方承担管理费用（不含税金），同时必须按照国家、地方税费政策依法纳税。

　　四、以上付款时间以甲方收取建设单位工程款的实际到账时间为准，24小时内付款。

　　五、以上付款时扣减乙方应向甲方上交的管理费用、工资费用。

　　第七条工程保证金

　　为确保合同履约，乙方必须向甲方交纳工程履约保证金万元（或者用价值相等的财产作抵押）。工程保证金属于履约性质，不计利息。工程保证金的返还，在工程完工备案后，乙方无违约现象，且无拖欠材料款和民工工资情况下，分阶段返还；若有违约，按违约处罚后的余款返还。如工程质量或工期未达到本合同约定的目标，除按本合同处罚外，工程保证金概不退还。

　　三、工程承包施工协议范本

　　正文：　工程承包施工协议工程承包施工协议

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：

　　一、甲方以每立方_____元（_____元）的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。

　　二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。

　　三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具（包括锯桩机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合（如挖机配合清渣等），确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

　　四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。

　　五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。

　　六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。

　　甲方代表：____________

　　联系电话：___________

　　乙方代表：____________

　　联系电话：____________

　　时间：________________

水电施工合同12

　　甲方：_________乙方：设备安装维修中心

　　甲方委托乙方就甲方机房顶天窗、锅炉防雨棚改造有关安全事宜，达成以下协议。

　　一、工程量：

　　锅炉及其它辅助设施

　　二、施工时间：

　　_________年_________月_________日开始。

　　三、施工地点：

　　电厂厂区内。

　　四、安全事宜：

　　1、乙方根据施工队伍技术力量指定一名人员担任施工负责人。并明确其职责，交代施工注意事项。

　　2、在施工期间，甲方提供力所能及的协助。

　　3、乙方在施工过程中，出现设备、人身安全问题，责任由乙方完全承担。

　　4、乙方施工人员在施工期间必须服从甲方厂规厂纪管理。

　　五、其他事宜：

　　1、本施工安全协议具有法律效力。

　　2、其他有关工程款、技术要求等事宜，甲乙双方另行协商制定。

　　3、本协议传真件具有同等法律效力。

　　甲方：

　　代表签字：

　　乙方：设备安装维修有限公司

　　代表签字：

　　_________年_________月_________日

水电施工合同13

　　甲方(发包单位)：

　　乙方(承包单位)：

　　甲方同意将工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。

　　一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。

　　二、承包方式：

　　1、包工包料;

　　2、包工不包料。

　　三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。

　　四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。

　　五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。

　　六、付款办法：

　　1、总工程价款(金额大写元整;

　　2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的`实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;

　　3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。

　　七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。

　　八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。

　　九、补充协议：

　　甲方： (公章) 法人代表：

　　乙方： (公章)法人代表：

　　年月日

水电施工合同14

　　甲方：身份证号码：

　　乙方：身份证号码：

　　乙方为甲方在负责水电暖安装。甲乙双方按照平等、自愿的原则，经甲、乙双方认真协商，就本次水电暖安装工程劳务(包工)施工具体事项达成如下协议条款：

　　第一条：劳务(包工)施工范围

　　1、乙方根据甲方提供工程现有的水电暖安装及消防、弱电预埋工程设计图，乙方应严格按图组织施工。

　　2、乙方要确保工程合格，经过监理单位一次性验收合格。

　　3、甲方供应材料，按时抵达现场后，由乙方负责保管

　　第二条：承包劳务(包工)方式及付款方式

　　1、本工程依据劳务施工承包范围，乙方承包施工安装人工费，负责施工质量、施工安全。安装人工费以建实际筑面积每平方米元结算(不含税金)，实际施工面积平方米，总工程款元。

　　2、付款方式：甲方按工程进度分次付款，主体工程分次付款，当乙方施工楼平面时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时，甲方应立即支付乙方总包工费 %。二次排管分次付款，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，当乙方施工到楼时甲方应立即支付乙方总包工费 %，水电安装完工后甲方应立即支付乙方全部包工费 %，余款 %作为质保金，如在质保期内出现施工问题，乙方在接到甲方通知后48小时必须到达现场进行免费维修。质保期六个月到期后，如乙方未违约，甲方应该立即付清全部余款。

　　第三条：工程质量安全

　　1、乙方应按照设计图的要求及施工规范进行安全施工。

　　2、在施工过程中，乙方应服从甲方的管理，安全文明施工，注意人身安全

　　第四条：甲、乙双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、甲方协调各方正常关系，负责工地合格材料及时采购到现场(如因甲方材料未及时到位给乙方造成的`损失由甲方负责)。

　　2、甲方提供良好的施工环境，如乙方施工过程中产生的问题确实需要甲方牵头协调，甲方应积极组织协调。

　　(二)乙方责任：

　　1、提前及时向甲方提供材料采购情况，便于甲方及时采购材料。

　　2、在施工过程中满足设计质量要求的前提下，处处要为甲方节约材料，不得无故浪费

　　第五条：如因设计及其它原因增加施工范围以外的项目，甲、乙双方协商增加人工费，其它未尽事宜，双方协商解决。

　　第六条：本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，存档一份，双方签字生效，具有同等法律效力。