水电工程施工合同15篇
随着法律知识的普及，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编为大家整理的水电工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
水电工程施工合同1
发包人：
法定代表人：
承包人：
法定代表人：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：
二、工程承包范围：
三、合同工期开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：________年____月____日；合同工期总日历天数为____天。
四、质量标准：合格，争创优良。
五、合同价款：_____万元（主体工程预算价）。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中《通用条款》相关规定。
七、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
八、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责
1、2机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
九、材料风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十、质量和验收风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十二、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十三、工程预付款合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十四、进度工程款支付每月____日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月____日前支付90%进度款给承包人。
十五、完工结算完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在____月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十六、质量保修金风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期________年。保修期满后半月内结算保修金。
十七、违约、索赔、争议风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。
2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_____人民法院进行裁决。
十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
十九、未尽事宜，双方另行协商。
二十、本合同一式____份，双方各执____份。
发包人：
住所：
代表：
电话：
________年____月____日
承包人：
住所：
代表：
电话：
________年____月____日
水电工程施工合同2
(甲方)： (以下简称甲方) (乙方)： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。
一、工程概况
1、工程名称：上营变电站引水工程。
2、工程地点：上营村。
3、工程主要内容：1500米DN40给水管道安装。
4、承包方式：包工包料。
二、工程期限
工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。
三、工程承包价及其它
总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。
四、合同双方责任
(一)甲方责任
1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;
2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。
2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。
3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。
五、工程质量要求
1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。
2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。
3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。
六、付款方式
工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司
开户行：禄丰农行营业室
账号：309801040003724
七、工期延误
若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。
八、工程保修期
工程保修期为工程验收后一年。
九、安全施工要求
施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。
十、不可抗拒的自然灾害认定标准
不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。
十一、违约责任
本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。
若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。
双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。
十二、合同份数
本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，
十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
甲方： 乙方：
法人代表： 法人代表：
委托代表： 委托代表：
年 月 日
水电工程施工合同3
甲方：_________________
乙方：_________________
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：_________________
一承包方法：_________________1承包形式：_________________单包，即包工不包料。2工作量：_________________工程上的水电安装;临时设施上包括：_________________办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：_________________材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格，按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。
二工程进度：_________________按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三工程质量：_________________项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四安全：_________________必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负责，甲方不承担任何责任。
五甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。
六文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。2职工宿舍生活区：_________________宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要经常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
七罚款制度施工不带安全帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。
八合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。
九由甲方负责一定的用电费用(30度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。
十付款方式平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。
十一此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________
水电工程施工合同4
发包方：(甲方)________________
承包方：(乙方)________________
发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：
1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限：
（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；
（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；
（3）、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方：________承包方：________
法定代表人：________法定代表人：________
签字日期：________年________月________日________年________月________日
水电工程施工合同5
甲方(发包方)：______身份证号：______
乙方(承包方)：______身份证号：______
依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实和信用的原则，双方就陕西____公司厂区规划新建工程水电安装分部工程施工事项协商一致，订立本施工合同，供双方在施工过程中严格遵守：
第一条、工程概况：
1、工程名称：_______________
2、工程地点：________________
第二条、承包范围：本设计图中主体结构需安装给排水、强电、暖气洞孔预留预埋与安装工作。
上述内容包括人工费、工具费、机械费、零星用铁丝铁钉费、劳保(手套、安全帽等)等。
第三条、承包具体工作内容：乙方承包各项内容均包括，熟悉施工图纸，室内水、强电、暖气安装工程。
第四条、承包方式：包工、包料。
第五条、承包合同工期：总日历天数跟随模板及泥工工期。
5.1开工日期：甲方提前2天通知乙方进场。
第六条、施工质量：______乙方严格按照施工图纸标注的水电暖设施定位、技术规范、安全操作规程进行施工，按现行施工验收规范进行验收合格。材料等级标准：______按非国标等级标准执行。(PVC管、铜线)
第七条、工程量计算方式及承包价款：______
按建筑面积计算规则计算水电暖工程量套工程价款，按建筑面积每平方米(大写) _____元整( _____元/M2)，总面积______M2，合计工程款(大写) (￥ _____元)。
第八条、工程付款办法：______甲方按第七条价款计算于乙方进场时预付乙方10%的工程款，在施工过程中甲方根据乙方实际完成的工程量，于乙方完成±0之后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，主体完工后按第七条价款计算预付乙方40%的工程款，待工程竣工验收合格后按第七条价款计算预付乙方7%的工程款，剩余的3%作为维保金，待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款项。
第九条、双方权利和义务：______
9.1甲方提前2天通知乙方进场，进场前乙方对其施工人员必须进行安全教育、文明施工、施工技术交底、进度计划等交底。具体施工作业中必须设立安全标志、佩戴安全帽，以确保安全、文明施工。
9.2乙方必须有一定操作技术水平，保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定使工程顺利进行。乙方不得使用未满18周岁的人员、不得带小孩进入施工工地。
9.3文明施工：______乙方必须做好文明施工。
第十条、违约：______双方均应严格遵守《中华人民共和国民法典》及本合同条款所规定全部内容，如合同签订后，乙方未造成工程施工错误，甲方提出退场，甲方应支付给乙方所有损失。乙方自行退场，即自行放弃全部工程款并支付甲方损失。
第十一条、争议：______履行合同中若甲、乙双方发生争议，双方应本着实事求是的态度协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院起诉。
第十二条、其它：______本合同未尽事宜，双方可经过协商另行补充。
第十三条、合同管理：______本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。合同经双方签字或按手印后即发生法律效力，至工程完成，结清工程款后失效。
甲方：______乙方：______
(盖章)：______ (盖章)：______
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
水电工程施工合同6
发包单位： （简称甲方）法定代表人： 地址：
承包单位： （简称乙方）法定代表人： 地址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点：________________________。
第二条：工程内容：________________________。
第三条：承包方式：乙方包工包料。
第四条：工程价款及调整
1、工程价款：_______元。
2、发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
（1）甲方代表确认的工程量增减；
（2）甲方代表确认的设计变更或工程洽商；
（3）工程造价管理部门公布的价格调整；
（4）甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失；
（5）合同条款以外得其他增减或调整。
第五条：付款方式
1、工程款支付方式：银行转账。
2、工程付款：该工程由乙方垫资，工程竣工后政府安排资金到位，甲方一次性支付工程款。
3、本工程税金由乙方到当地税务部门自行缴纳。
第六条：合同工期
1、双方商定总工期为_______天。开工日期：________年____月____日；风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 竣工日期：________年____月____日。
2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
（1）甲方不能按合同约定提供开工条件；
（2）工程量变化和设计变更；
（3）工程款未按时支付；
（4）不可抗力（如地震台风火灾等）。
3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4、乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
1、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
2、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。
第八条：材料设备风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。
1、本工程所需材料、设备一般由承包方组织供应，按规定需群众投工投劳备运砂石料等，承包方应积极配合。
2、所有材料、设备、成品、半成品均附有合格证，都要经甲方检查验收，签交物资验收合格单，方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。
3、已进场的物资，若发现不合格，供料一方必须迅速将其运出场外。
4、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，均不得用于本工程，若属材料人员失职或其他原因造成不良后果，由责任一方负责。
第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任
1、甲方：
（1）进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续；
（2）负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求；
（3）按时支付工程款项；
（4）协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工；
（5）组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底；
（6）组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作；
（7）负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作；
（8）组织工程竣工验收工作。
2、乙方：
（1）做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况；
（2）做好施工安全防范措施，确保施工安全；
（3）负责做好材料、设备的采购和保管工作；
（4）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外；
（5）参加工程竣工验收工作。
第十条：保修风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为_____个月。
第十一条：工程停建或缓建：
1、因政策调整，人力不可抗力及甲、乙双方之外原因导致工程停、缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。
2、工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
3、已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。
第十二条：违约责任风险提示：明确违约责任
在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。
2、按经济合同法的有关规定，如工程质量不符合设计要求，甲方有权要求乙方对工程限期处理或返工，费用乙方自理。不按甲方意见返工，甲方有权不支付费用。
3、乙方不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，由甲方造成的损失由甲方承担。
4、施工中若发现乙方不能按设计要求和工期组织施工或保证施工质量，进度达不到要求时，甲方有权终止合同，变更施工队伍，由此所造成的损失由乙方负责。
第十三条：纠纷处理承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。
第十四条：其它
1、如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。
2、工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。
第十五条：合同生效与终止本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。
第十六条：本合同一式____份，其中：甲方____份，乙方___份，均具有同等法律效力。
发包单位：
法定代表人：___
_____年____月____日
承包单位：
法定代表人：____
____年____月____日
水电工程施工合同7
发包方（下称甲方）：________
承包方（下称乙方）：________
根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电工程的施工的有关事宜，协商一致，同意按下列条款签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程项目概况
1.1工程名称：________________
1.2工程地址：________________
1.3承包方式：包材料、包安装（含防雷接地）、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。
1.4工程范围与内容：________________（包括施工图内所有的水电安装工程，施工图改变后工程量另行计算）
第二条工期
1、乙方必须在年月日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。
2、如因由施工场面（包括土建施工场地、水电施工图的提供、施工方案变更、拖欠工程款）影响乙方的工程进程则工期应作相应顺延。
第三条工程质量标准
按照国家现行安装规范施工，并达到水电验收标准合格等级。
第四条合同价款
本合同价款按_______万预算。结算按工程完成时的最新定额，材料价格参照11年价目表，人工费60元/定额工，括人工、机械、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。
该工程完工后报验及检测费由甲方负责，若检测不合格，需要二次检测的费用由乙方负责。
第五条工程款支付
合同签订后甲方应付给乙方总款的10%作为启动资金，电线、电缆到达现场付总工程款的30%，开关灯具到达现场付总工程款的20%，配电箱到达现场付总工程款的10%，安装完成付总工程款的20%，工程验收合格后付总工程款的7%，余3%作为质量保证金两年后无质量问题一次性全部支付给乙方。
第六条设计变更
6.1因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。
第七条双方职责
7.1甲方职责
（1）按时提供施工工作面给乙方使用。
（2）负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。
（3）甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。包乙方工作人员住宿床位，用水、用电。
（4）按施工安全规范的规定，采取应有的施工安全措施，确保施工安全与第三者的安全。在施工过程中发生的伤亡事故责任以及因乙方管理不善造成的损失，均由乙方自行承担。
（5）工程竣工未交付甲方之前，甲方应协助乙方负责已完工程的保护，保护期间如有人为故意损坏，应由损坏方予以修复或返工。
（6）乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。
（7）负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、安全及治安工作。乙方工人因自身原因在施工现场、工作时间，发生意外伤害费用，一万元以下（含一万元），乙方承担全部费用，一万元以上，甲方承担超出部分的70%费用，乙方承担相应费用。如若是乙方工人自身不安全行为发生的意外伤害，甲方概不负责。
第八条安全施工
8.1施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、《中华人民共和国安装条列》和其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理；指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。
8.2乙方必须进行安全文明施工。
8.3乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
8.4甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
第九条关于工期延误
9.1以下原因造成工期延误，经过甲方现场工程师确认，工期相应顺延；
（1）甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件；
（2）甲方未按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行。
（3）甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
（4）设计变更和工程量增加；
（5）不可抗力：是指战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲乙双方负责造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；
（6）合同约定或甲方工程师同意工期顺延的其他情况。
9.2合同双方任何一方不履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失。
第十条合同争议解决方式
本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由双方协调解决；协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效与终止
第十二条合同份数
12.1本合同自双方法人代表或其他委托代理人签字加盖公章后生效。
12.2本工程按照甲乙双方约定，甲方按照合同约定，支付完最后一笔尾款，此合同自动终止。
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电工程施工合同8
编号：
甲方：
乙方：
甲方同意由乙方承包xx项目
水电安装工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则，双方就本工程施工事项协商达成一致，订立本合同，以资共同遵守。
一、工程名称：
_________
二、工程地点：
_________
三、承包范围及工作内容：
室内给排水（含管道预埋件、给排水管道、五金安装、管道开孔、开槽及孔洞封堵）、强电工程（含管线预埋、穿线、电箱安装、面板安装、灯具安装、应急照明、安全出口指示系统安装）、弱电工程(埋管及引线、配合穿线单位完成穿线)、消防预埋、设计图纸变更修改项目等（根据变更情况另行定价）。
四、承包方式
承包方式：
本工程在承包范围内以包工包小型工具及辅材（如：电胶布、生料带、麻丝、油漆等，不含主材）、包安装调试（弱电部分配合穿线单位完成穿线）、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工及甲供主材材料卸车费、保管费、二次搬运费、各种施工措施费、赶工费用等、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。
各项工程内容包括但不限于：（包干价内容）
（1）室内水电工作内容：
1、给水部分（完成水表井后给水部分）：室内给水立管、横干管、支管安装，包括管道支架安装、阀门、水龙头及堵头安装、图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留及封堵工作。管道安装完毕进行试压、冲洗并保证合格（包括配合成形后的整个管道系统的给水管道通水试验及管道冲洗；承压管道系统、设备及阀门水压试验；给水系统管道清洗等）；每户生活阳台安装一个水龙头，其余给水出口用堵头封堵。
2、排水部分（接至第一个检查井）：室内排水管立管、横管安装。管道安装包括开槽、开孔、支架安装、地漏、雨水斗、透气帽、伸缩节、阻火圈安装等整体工作以及图纸范围内的套管预留预埋、洞口预留，封堵。管道安装完后进行管道通水、灌水、通球试验以及压力排水的试压工作。
3、强电部分（电表箱后部分）：包括配电房各层电缆和配电柜的安装及接线，进、出线相关的穿管、金属线槽或桥架安装、线缆敷设、箱内配线工作。各层按图预埋线管及管内穿铁丝、开关、插座、灯具底盒安装，保证线管畅通及配合相关专业管内穿线工作。公共照明的'埋管，穿线、开关、灯具、插座安装。保证电气系统调试及供电范围内相关设备调试合格，以及电气绝缘电阻测试；电气器具通电安全检查；照明全负荷通电试验；线路、配电箱（盘）、插座、漏电保护装置等接地、接零检验；等电位联结测试等。
4、弱电部分：所有室内弱电线管、线盒的预埋，并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作；
5、消防部分：所有消防管线主体结构施工中的预埋；
6、所有预埋、预留洞口的封堵达到竣工验收标准（含建设单位分包由乙方预埋、预留部分）。
（2）其他事项：
A、本属乙方工作范围若乙方因故不能施工或在限定时间内未能完成，导致甲方安排他人完成时，所发生的费用或损失由乙方承担；
B、必须做到工完场清、料净（如由其它班组完成则扣除相应费用）；
C、所有水电预埋及安装工程包括未施工前甲方对部分施工内容提出的变更；
D、施工完成后协助甲方填写各种资料包括安装、调试、检测、验收及初始竣工图等；
E、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用按合同条款约定执行，乙方不得拒绝，且必须在甲乙双方协商的完工的期限内完成，由此造成的工期延误亦由分包人承担；
F、开槽安装管后，先固定，再用砂浆补好；如打坏已砌的砖墙，由乙方自行补好。
G、在施工过程中，由于设计更改造成的返工，或者项目部安排的其它零活不在此活动报价范围内，产生的工费由项目部签字认可，费用另计。
五、承包单价及结算方式：
1、承包单价：
该承包单价按建筑面积以平方单价劳务包干，该单价为不含税价 元/㎡。
2、结算造价以乙方实际完成并经甲方核定的建筑面积为准。
3、结算方式：
本工程结算按竣工图纸，结算造价按合同规定进行结算；
结算条件
合同承包范围内全部工作内容完成，并经验收合格；
质量缺陷处理全部完成；
所借用甲方工具、设备、材料均已全部归还；
工人已全部退场并将锁使用房屋打扫干净全部归还给甲方。
六、付款方式
（一）甲方工程款支付：
1、工程进度款支付：进度款按当月施工进度，在当月25日前进行工程任务书填写，并进行申报、审核及审批，审批无误通过后，预计次月15日前进行支付。
2、主体施工阶段甲方按完成总价的20%
进行计价；乙方开槽、配管安装阶段按完成总价的15%
进行计价；给、排水安装调试完成，经甲方验收合格后，甲方按完成总价的20%
进行计价；室内穿线、开关、电气元件安装调试完成，经验收合格后，甲方按完成总价的25%
进行计价；整体完工经甲方验收合格后60天内，甲方向乙方支付到总价的95%；剩余5%
工程保修金待竣工验收后1年内无息支付。
3、工程进度款需在当月25日前进行工程任务书填写、申报、审批。
4、承包方在施工期间所发生的其它费用均由承包方自负。
5、在项目实施全过程中，承包方应具备一定的垫资能力，不可以以任何理由组织工人上访和聚众闹事，如有类似情况发生，一切后果由承包方承担，并承担所导致的一切后果。
七、材料条款
1、本合同承包范围内所有材料凭甲方现场管理员签发的材料单到仓库领用并负责成品及半成品的保护（乙方提前一周向甲方提交材料计划单，乙方配合裁量进库管理）。
2、所有材料在完工时必须建立统计台帐，在结算前全面严格审查是否超额主材超出材料总计划数量的10%材料结算时套用甲方物资采购单价计算赔偿。
八、双方职责
双方职责
1、甲方职责
（1）、甲方在乙方进场后，提供给乙方水电施工图一套；
（2）、甲方对乙方进场人员作好施工现场的安全交底和有关规章制度的交底工作；
（3）、协调乙方与各施工班组的各项事宜，临时施工用水、用电、塔吊、施工电梯使用，保证乙方运送材料通道畅通；
（4）、负责签收乙方提供的相关工程资料、报告、对乙方隐蔽工程及分期工程、工程进度、予以确认；
（5）、负责、派员与乙方办理与建设方各项签证、及参与调试测试等各项工作；
（6）、在施工中甲方不得故意刁难乙方，如乙方确实不能满足甲方对工期、质量、现场安全生产文明施工要求，甲方有权将乙方承包范围内的部分工程包给其他单位完成，待工程竣工验收合格后甲方按实结算给乙方；
（7）、甲方有权对乙方在施工中因工期、质量、安全、文明施工，材料浪费达不到合同约定而对乙方进行经济处罚权利。
（8）、由于乙方原因造成的工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。
2、乙方职责
（1）、严格按甲方提供的工程施工图及国家规范精心组织有力的管理班子，足够的施工机械，执行有关技术规范和标准及施工说明书具体要求，确保工作有效的管理和控制；
（2）、必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排，协调管理和监督检查；
（3）、乙方在施工中，如因质量不合格或达不到施工规范给甲方带的一切经济损失由乙方全部负责（如因甲方所造成的原因，由甲方全部负责）；
（4）、如因乙方原因造成安检、质检、复检给甲方带来的经济损失，由乙方全部负责，并承担给甲方带的工期延误造成的经济损失（如因甲方造成的原因，由甲方负责）。
（5）、乙方所有人员必须统一着装，服装及安全帽使用符合甲方要求；
（6）、乙方必须保证按时支付劳务人员的工资，每次必须向甲方报送民工工资发放表，杜绝民工就劳动报酬上访事情的发生；
（7）、乙方食宿，由乙方自理，乙方人员一律不得带小孩进入施工现场；
（8）、乙方安全文明施工范围（安全通道、四口五临边、周边防护现场的清洁文明施工，材料次序堆码）。
（9）、承包方施工人员进场之前，必须先向发包方指派的的现场专管人员递交进场人员的花名册、身份证（含2张半身像）、特殊工种（电工、高空作业等）操作证等复印件，并积极配合发包人的技术指导，施工中不得与发包人发生冲突及聚众闹事，一旦发生，产生的一切责任及损失由承包人承担。
（10）、承包方在施工过程中，因工程需要变动生产人员，必须事先得到发包方专管人员的同意，并补交变动人员花名册及有关证件复印件。
（11）、承包方用工必须遵守昆明市政府有关规定，承包方的现场操作人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成的安全事故、质量问题和一切损失，均由承包方承担相关的一切责任，发包方不承担任何责任。
九、安全
乙方必须为进场施工的施工人员购买意外伤害保险，费用由乙方自行承担。乙方在施工中，必须严格按国家安全规范施工，如乙方在施工中因乙方违规操作产生的一切安全事故，由乙方自行负责。
十、争议处理
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不能达到一致的，按《中华人民共和国合同法》等法律法规相关条款进行处理；
2、双方争议不能得以解决的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉送。
十一、合同期限
本合同自双方签字盖章之日生效，工程验收完毕，保修期满，资金付清，本合同终止。
十二、本合同一式叁份，甲方持二份、乙方持一份。
甲方代表：
乙方代表：
身份证号：
身份证号：
电话:
电话:
日期：
日期：
水电工程施工合同9
发包单位：xxxx工程项目部（以下简称：甲方）
承包人： （以下简称：乙方）
为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程内容：xxxx工程水电安装工程;
二、工程承包方式：双包性质，包工包料、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保优良）。
三、承包范围：
1.本工程施工图纸中的全部水电安装工程。
2．所有与水电有关的穿墙洞口、板面洞口线管和水管、电箱和线盒的预埋和洞口的封堵。洞口封堵必须在装饰工程施工时全部完成且达到装饰验收标准。
3.乙方必须义务配合甲方分包的其它工程的班组施工。
4．上级主管部门至工地安全文明检查的一切准备工作和隐患整改工作。
四、合同工期：
1．乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利完成。本合同约定本工程总工期为：甲方与建设单位签订的合同工期天数提前35天完成。
2．乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调正作业人数和其它资源。
五、质量标准：
1.为确保工程质量和施工进度，乙方必须交于甲方保证金叁拾万圆整。（保证金于主体封顶后无息退还 ，于竣工验收后无息退还 。）
2.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织项目部、和施工班组进行现场实测验收。
3.工程质量保修期和工程质量保证金根据甲方与建设单位签订的合同要求执行。
六、安全文明施工
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料应堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
2.安全方面
乙方要做好施工人员的安全教育培训工作，签好安全合同，所有乙方施工人员自费办好暂住证，带好身份证，违者不得上工地施工，严禁使用童工。不得在工地赌博酗酒，施工中按照安全操作规程要求施工，严禁野蛮施工，进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带，违者从严罚款100元/人次，所有施工中造成的安全事故，一切经济损失全部由乙方负责，与甲方概不相关。
七、合同价款及结算方式：
本工程约定合同价款和结算方式为：根据甲方与建设单位签订的主合同中的合同价款和结算方式执行。（包含税金、管理费）
八、甲、乙的权利和义务：
1．乙方在组织施工中必须根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，，要按图施工，不得随意变更设计。要求全部工程达到合格标准。施工用电乙方必须安装电度计量表。当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，因此而造成的经济损失由乙方承担。
3.对乙方施工人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。并且每次处罚人民币20xx元。
4.乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，由乙方代交，在乙方工程款中扣除。
5.乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款20xx元。
6.水电安装必须与土建同步施工，乙方无任何理由延误钢筋工班组、泥工班组、粉刷工班组的施工工期。乙方必须无条件服从甲方安排的主体结构砼的每次浇筑日期。若乙方延误甲方各部位结构和装饰施工时，甲方有权安排作业人员进场水电安装施工，其发生的人工、材料费用甲方将以双倍的价款在乙方工程款中扣除。并且每次处罚人民币伍仟元。
7.乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
8.乙方在施工中不得介绍其他班组进行转包或中途停工以任何理由加价，否则甲方将有权收回施工协议，重新安排施工班组，乙方此前完成的工程量计价按50%结算，并承担由此产生的一切损失。
九、合同生效：
1．本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2．本合同一式四份，甲、已双方各执二份。
3．本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
水电工程施工合同10
甲方：____________
乙方：____________
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：
一、工程概况工程名称：____________工程地址：____________承包范围和内容：____________________________________________________________
二、合同价款：金额（大写）：____________
三、双方一般权利和义务
甲方责任：
负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。
乙方责任：
严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量做好现场文明施工、安全生产。
组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。
服从甲方统一安排指挥。
由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款违约金。
四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：
甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度；
一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工；
甲方原因影响下一道工序施工；
未按合同规定支付工程款而影响施工工期；
不可抗力的因素如恶劣天气（暴雨、高温、地震、台风）无法施工及政府行政行为而延误工期；
甲方代表同意工期顺延的其它情况。
五、工程质量乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。
六、工程款的支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款；钢构材料进场付合同款计人民币：；彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。
七、施工与设计变更
经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。
甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。
八、纠纷解决办法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
九、附则本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）____________乙方（盖章）____________
负责人（签字）____________负责人（签字）____________
日期：____________日期：____________
水电工程施工合同11
甲方：__________
乙方：__________
本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条工程概况
1.装修施工地点：_____________________________________________。
2.工期：_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本项工程预计费用_______元人民币。
第二条材料供应的约定
1.甲方提供的材料乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。
甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。
甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。
3.乙方提供的材料乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
乙方自带施工的必须工具，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。
第三条关于工程质量及验收的约定
1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》50327-20__并参照《福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他-35/98》及《上海市家庭装饰工程质量验收标准》。
2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。
第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：
1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。
6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。
7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。
8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。
第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：
1.工程款付款方式：
布管验收合格后支付工钱的_____%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付_____%。
2.乙方承包内容：
1)水电开槽、布线、穿线、埋槽。
2)所有水电施工过程的垃圾清运。
3)水电施工的穿墙、打孔、切割。
4)开关面板安装。
5)小五金、马桶、的安装。
6)后期灯具的安装。
3.工程结算方式：
按实结算：
总价结算：_____元/平米。
第六条违约责任：
1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____的违约金。
2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____违约金。
第七条纠纷处理方式：
因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。
第八条合同的变更和解除：
1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款___%支付违约金，并办理终止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。
第九条其它约定：
1.双方同意由第三方监理进行协商工作。
在未经第三方监理确认情况下，甲方有权不支付乙方相关费用。
2.经过第三方监理确认，甲方必须按照约定支付乙方相关费用。
3.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次来现场配合其他工种的交叉施工，超过___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的劳务费。
5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后____小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。
第十条附则本合同经甲、乙双方签字后生效。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
合同有效期至_____________________.
水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。
甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________乙方代表签名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
电话：_______________________电话：___________________________
传真：_______________________传真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
水电工程施工合同12
发包人：
承包人：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：xx市xx级水电站技改工程
工程地点：xx市xx镇 村
工程内容：水电站厂房技术改造土建工程
二、工程承包范围
厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。
三、合同工期
开工日期：二Oxx年十二月三日
第一台机组混凝土结构定于二Oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二Oxx年二月二十三日动工，二Oxx年四月二十三日浇筑完工。二Oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。
合同工期总日历天数为159天。
四、质量标准：合格，争创优良
五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。
六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(GF-1999-0201)中《通用条款》相关规定。
七、本合同《专用条款》
1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。
2、执行省、市建筑法规的相关规定。
八、发包人工作
1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。
2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。
3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。
4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。
九、承包人工作
1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设计划报表。
2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。
3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。
十、材料
所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。
十一、质量和验收
1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。
十二、安全施工
承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。
十三、合同价款及支付
1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。
2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。
3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。
十四、工程预付款
合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。
十五、进度工程款支付
每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。
十六、完工结算
完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。
十七、质量保修金
完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。
十八、违约、索赔、争议
按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。
十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。
二十、未尽事宜，双方另行协商。
二十一、本合同一式4份，双方各执2份。
发包人：承包人：
住所：
代表：
电话：
签订日期：
水电工程施工合同13
上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，职务经理。
被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。
被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。
上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。
上诉请求：
请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。
事实与理由：
原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。
首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。
内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南__项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。
上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南__项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南__项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。
上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。
其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。
原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南__建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。
总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。
此致
_______中级人民法院
上诉人：_______燃气有限公司
_____年_____月_____日
水电工程施工合同14
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建筑部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同》及其他有关法律、法规和规章，并结合当地市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：融创“书香佳苑”
工程地址：福鼎市桐山街道小路片区
建筑面积：商住1#-9#楼市场1#、2#楼合计.92㎡
二、承包范围
本工程的施工图纸、会审纪要、设计变更中所有的给排水、电气（强、弱电、不含消防弱电联动系统工程）安装工程所包含的全部内容。
A、给排水部分：
①给水部分：从小区自来水公司总水表后所有承包范围内的给水部分（总平给水管道以后按图纸另定）至所有用水末端的给水工程施工安排及系统试压。
②排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
B、电气部分：
①从低压计量表后（公共部分从主、备用电表后面开始，商业住宅部分从计量表后开始计算）至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装（包括弱电的预埋、预留），以及从电井总箱出口后到灯具（含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽）安装结束。
②接地网、引上线、避雷带网的施工，施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋（埋地部分的防腐处理）、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位，并做好引线保证管道畅通。
C、甲方单独分包项目
①高低压配电室电缆、高低压柜、变压器、低压配电室一户一表电缆及安装（设备基础及电缆沟部分除电力部门以外的均由乙方负责）
②接地网、引上线、避雷带网的施工，施工图中所有从低压配电柜至强电井、总配电箱等所有的钢管预埋（埋地部分的防腐处理）、电线电缆的预埋盒安装等。
弱电部分的智能化系统、电视电话、网络宽带等依据设计图纸将管道预埋到位，并做好引线保证管道畅通。
用工人员的一切劳保用品和安全防护用品。如：安全帽、安全带、绝缘手套、防护面罩、防尘罩、工作鞋、雨衣等所有个人劳保防护用品、用具。晚上加班临时流动用电的灯具（灯具线应用三芯电缆线）等工料费用均属乙方的承包范围。
另配有当地建设与安监部门认可的水电工证的工人，负责安装及管理工地现场日常的施工用电、用水及设备电器等包括日常的巡视与维护。
当地元/㎡的劳务挂靠费包含在承包范围内。
三、承包形式
乙方包工、包辅材(定额内主材由甲方提供、其余的材料均属乙方承包范围）的形式，自负盈亏。
四、机具
乙方提供除塔吊和施工电梯外的施工需要的所有机械设备。
五、承包价格
整个项目所用水电安装分项综合平均包干单价为元/㎡，合同总价为人民币元，综合包干单价含以下项目：
A、预埋14%元/㎡（砌砖前）
B、接管8%元/㎡（砌砖期间）
C、给排水18%元/㎡（粉刷后）
D、穿电线、安装电箱20%元/㎡（预验收前）
E、装灯具、开关、插座20%元/㎡（预验收前）f、扫尾工程等20%元/㎡（预验收前）
以上综合平均包干单价已考虑合同约定的工作内容和承包范围及各种因素对价格及人工费的影响，在任何情况下均不得调整。
六、付款、结算方式
乙方施工到六层顶板按照水电预埋项目完成量的75%支付进度款，六层以上按乙方月完成工程量75%支付，主体封顶后付至乙方总完成工程量85%，工程预验收通过后补足工程款90%，工程竣工验收合格后付至95%。余款5%作为保修款待质保期满一年后无质量问题10日内一次性支付给乙方。
竣工验收工程质量如达不到合同规定标准，因乙方原因，乙方应在十天内负责返工至合同规定标准为止，返工的所有费用乙方承担。
结算办法按照国家现行的《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T-20xx规定的建
筑面积以平方米计算工程量，不加任何系数。
七、工程质量及技术要求
工程质量：合格
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关法律、法规、质量验收规范及工程建设强制性标准进行施工。
八、施工工期：
依据建设单位及甲方要求随钢筋、土建进度同步施工，不得以任何理由拖延工期，否则每拖延一天工期处于违约金500元/天，第二天处于违约金1000元/天，以此类推，以上工期延误的违约金由乙方当月支付工程款时扣回。
楼层板钢筋每绑一间板底钢筋，水电应随后预埋到位，一个施工段板底筋全部绑完，水电应在2个小时内预埋完毕。
乙方技术力量不足或劳动力不足影响工期，甲方有权另聘其他包工班组，进行分割承包，另包工班组的单价超出乙方承包单价部分乙方负责。
九、安全生产责任：
乙方必须严格按照国家及地方现行的有关施工安全技术规范和标准以及融创置业公司有关规章制度组织现场安全文明施工，如若乙方原因造成的安全事故及产生的法律及经济责任由乙方承担。
一切服从现场管理人员指挥，不得任意盲目生产，工人进入工地必须戴好安全帽，不准穿三鞋以及酒后上班。
水电安装工程按照安全操作规程施工，乙方若不按规范施工视情节轻重每次予以贰佰至壹仟元的违约金。
各种电动工具应保证有完好的防护罩，电线应用电缆线，不得使用胶质线，并且电线应架空，不得有满地面电线，机械设备应盖防护棚操作，电动工具有专人使用，不得他人随便乱用，否则视情节轻重每次处以贰佰至壹仟元违约金，且发生事故乙方应负事故责任和经济责任。
工地现场的围护或者安全防护设备，乙方如施工需要移除的（要经甲方同意）和不慎破坏的要及时恢复，否则费用乙方负责。
十、材料供应
乙方施工的辅材必须经甲方检查合格后方可投入使用。
乙方须提前30天申报当月甲方供材料的数量包括品种、规格、数量、进场时间等）因乙方不及时上报或上报数据有误，造成材料供应不及时的责任由乙方承担。
甲供材料设备，应提前24小时通知乙方，货物运到现场后，乙方应指定甲供材料交
货地点，提供的甲供材料交货地点应为机动车可以到达的位置，并保证甲供材料水平搬运距离不超过50米，垂直搬运距离不超过正负一层；甲供材料的卸货及场内倒运由乙方负责，费用由乙方承担。乙方应在货到 5小时内组织并完成四方验收；乙方应在接收甲供材时与监理、供货方、甲方核对接收数量，并在相关单据上签字盖章。
定额内主材甲方提供，乙方所用甲供材料（以领料单为准）使用量大于定额含量的，以超定额含量部分乘以市场价的系数赔偿甲方损失及管理成本，少于定额含量部分的材料归乙方所用。定额内含量按照现行定额以甲方委托第三方造价咨询公司审核结果为准。《福建省安装工程消耗量定额》（20xx版）。
十一、甲方责任
甲方应于施工前向乙方提供水电施工图纸一套并进行技术交底，监督乙方按照施工方案及图纸进行施工。
甲方应根据工程特点与有关规定，制定技术安全保证措施，挂设施工所需的安全网及防护栏杆，以保证工人的施工安全。
甲方提供水源到各层、电源每三层设一个末级箱和每层进料平台一个固定灯、总电源箱、塔吊上照明大灯一盏、堆料场所。
甲方提供材料垂直运输条件、楼层主轴线、标高具体详细尺寸、位置。以保证施工工期和技术要求。
十二、乙方责任
乙方应按照设计图纸、会审纪要、设计变更、工作联系单施工，不得任意更改，否则返工自负。
乙方应建立水电安装工程质量检查制度，并配备技术雄厚管理水平高的管理班组，做到按图施工无误，随时接受甲方和监理及质检部门的检查。
乙方不得将工程转包、分包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方先退场后结算，并按照所完成的工程量办理50%作为结算，结算款待工程竣工验收后付款，不计其他任何费用。
整个承包项目是乙方原因造成未施工完毕退场，乙方先退场后结算，按乙方所完成的工程量50%作为结算，结算款待工程竣工验收后付清，不计其他任何费用。
工人进场乙方即为每位工人签订务工劳动合同和每个月工人工资报表（应由工人身份证号码和工人签字）各送给甲方一份，否则不支付当月工程进度款。并服从甲方对民工工资发放监管制度的管理，否则每次予以叁仟元的罚款。
砼浇捣时应配备足够的人力、物力进行跟班巡查和保护预埋线管及预留孔洞不受破坏，跟班巡查的工人必须对板的负筋保护、不得踩筋，否则每次罚款500元，由工程款中扣回。
工程竣工验收合格后质量保修期为一年。
施工期间乙方做好成品、半成品保护，如有破坏由乙方负责承担修复和经济费用。 乙方做好各个工人防偷防盗工作，如有发生、发现一次罚款500元-5000元，罚款由乙方支付工程款中扣回，情节严重者转交公安机关处理。
十三、违约责任
乙方应严格按合同约定的工期及甲方现场分部分项节点工期要求为准，每延误一天乙方承担违约金500元，累计延误超过5天，除承担违约金外，甲方有权采取终止合同，责令乙方无条件退场等一切断然措施，且按乙方完成工程的50%工程量进行结算，由此产生的所有责任由乙方自行承担。
若本工程验收因安装原因未达到合同约定的质量和安全要求，造成工期延误和返工损失等，由乙方完全承担责任和相关费用，另乙方支付双倍所产生费用予甲方作为违约金。乙方在质量、进度、安全、文明施工等方面未能满足要求，影响了甲方施工，造成甲方的直接经济损失由乙方承担违约责任。若经甲方提出整改而拒不执行的，甲方有权单方解除合同，责令乙方退场，由此发生的损失费用由乙方承担。
十四、其他：
乙方进场的施工工作人员身体应健康强壮、素质高、不得出现各种疑难杂症病人和传染病人，以及犯罪人员，否则立即清出工地。杜绝18周岁以下有，55周岁以上及有高血压、心脏病等重大疲劳人员参与施工，否则处于每次每人贰佰元的违约金。
各楼层发现乙方工人大小便，甲方有权每次每人处违约金贰佰元，由乙方当月支付工程款中扣回或者乙方工人发现其他班组工人在各楼层大小便捉到，甲方给予奖励壹佰元。
不准集众用各种形式进行赌博、打架，不得使用电炉、电炒锅、电饭煲、电热棒以及其他电器、煤油炉、液化气，否则发现没收，并罚款每次贰佰元，工人违反扣款乙方负责。工人不得在各楼层砌灶明火煮菜煮饭，否则每次罚款壹仟元乙方负责，罚款由乙方工程款中扣除。
工人进场应持进程劳务证，身份证，计划生育证，当地派出所暂住证，置业资格证，并持证上岗，工人进场应上交一寸相片四张，身份证复印件二分，不得留宿外人，否则经济处罚由乙方负责，工人不得带家属和小孩进入工地，否则乙方应向外租房，租金乙方负责。
合同中各项乙方未能按时按量完成或做到，甲方有权另派其他班组施工完成，费用概由乙方负责。
合同生效后双方必须树立正确的经营思想，始终如一，知道工程竣工验收，结算完毕。若因乙方原因造成工程中途停滞，乙方除负有经济责任外，甲方有权终止合同。
本合同签订后甲方收到乙方工程质量履约保证金之日起生效，至该工程价款全部结算后自行失效。
本工程甲方原因停工一个月以上，甲方应补贴乙方工人出勤人数每人每天20元。 以上各条款罚款扣款甲方可单方面从当月进度款中扣除，如乙方不是重复累犯，在结算时予以一次性返还。
合同签订时付工程履约保证金壹拾万元，市场1#、2#楼完成时返还贰万元，其他各栋待施工至六层顶板后按照每栋壹万元无息返还给乙方。
本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
十五、争议解决
未尽事宜双方共同协商解决。
双方在合同履行过程中如发生争议，双方约定协商解决，协商不成提交工程所在地仲裁机构仲裁。
甲方代表：
电话：
乙方代表：
电话：
订立时间： 年 月 日
水电工程施工合同15
发包单位：
场建筑、装饰工程项目部（以下简称：甲方）
承包人：（以下简称：乙方）
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程合同法》及其他有关法律、法规和规章，并结合陕西省渭南市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况：
工程名称：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区（以下简称：本工程）；
工程内容：水电安装工程;
1、强电：按设计图完成所有电施工程任务，室内所有施工预埋管，穿线，安装，调试完毕，但主线管需预埋管至室外1.5米。
2、防雷：包括防雷接地，等电位联接，电源进户箱做重复接地等。
3、雨水：按设计图完成所有雨水工程任务。
4、正式施工前的临时水电安装及施工过程中的维护（临时设施费按定额结算给乙方）。施工现场条件：以现场实际情况为准；
施工部位：本合同约定乙方施工部位为：笑哈哈中国中西部国际商贸物流城02-39号地块综合市场C-G区工程设计图及变更水电安装工程包含的内容。
二、工程承包方式、承包范围及承包内容：
1、承包方式：乙方包人工、包主材、包施工机具、包工期、包辅材、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格（确保合格）。注：(雨水安装甲方只提供管材、伸缩节，其余材料、施工机具等为乙方购买)。
2、承包范围：包消防预留洞孔、弱电预留预埋(并穿好钢丝)、室内等所有一切给排水.室外落水和阳台排水及空调排水和强电的预埋与安装、调试检测工作。消防的预埋与安装、调试检测及验收合格工作。验收合格以专业资质报告为准。
3、承包的主要内容：施工图纸方案中的室内水电安装工程，包括电气照明等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。
4、甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合，并组织完成。
三、合同工期：
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为日历天；开工日期为：20xx年11月30日（后续开工，分别以甲方通知开工日期为准），竣工日期为：20xx年7月31日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源。
四、质量标准：
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为（包括但不限于以下）：
①建设强制性条文；
②《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301—88；
③《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx；
④《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx；
⑤《采暖与卫生施工验收规范》（GBJ242-82）；
⑥《电气安装工程施工及验收规范》（GBJ242-82）
⑦《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）；
⑧省、市相关部门的各种规章制度及相关标准；
⑨甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”，乙方自愿承诺负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算价按本合同约定价执行，工程量按实际完成工作量计算；返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，承担全部的违约责任。
3、工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、文明工地、安全标化标准：
1、遵守甲方及业主有关文明施工、安全标化管理的有关规定，所有现场使用的设备无条件满足业主的安全要求，材料堆放整齐，不得破坏密目网，安排一至两人专门从事清扫整齐工作，若因乙方安全文明施工措施不力等原因引起业主对甲方的罚款，甲方均从乙工程款中扣除。
2、在施工中应做到精心策划、实施，乙方违规操作以及为完成本工程雇佣的人员造成他人伤害或自身受到伤害，均应由乙方承担全部责任。
六、合同价款、工程量的计量及结算方式：
1、以《贵州04计价定额》同期调差为结算单价下浮%，乙方不承担任何税费。
2、结算方式：工程款支付，按照已完工程量5万平方米建筑面积为结算点，付已完工程量的65%，在十五个工作日内付给乙方进度款，余款35%验收合格后，支付工程总价款的95%，余下5%的工程尾款，为工程质量保证金，在工程质保期满一年后一次性付清。工程竣工验收合格后，由工程承包人按清单附件上确定的单价所做的工程量结算给乙方，甲方在30天内审核，结算给乙方的95%工程款，留5%作保修金。
3、根据工程实际情况需要发生的工程变动，并由设计、建设方、监理书面签字为工程变更。变更量按合同执行。
七、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起2日内，乙方就必须向听从甲的工作安排，报好材料计划。
2、乙方向甲方交纳履约保证金叁佰万元整（3000000）元（其中合同履约保证金100万元，工人工资保证金100万元，风险保证金100万元），合同签订之日缴纳壹佰万（1000000）元，剩余保证金在合同签订之日起的叁日内足额缴纳，此款不计利息。如乙方未按时足额交纳第一期保证金的，本合同不生效。如未按时足额交纳剩余保证金的，本合同自动终止，所交纳的保证金（包括合同履约保证金、工人工资保证金、风险保证金）不予退还。
3、支付方式：现金、现金支票及现金转账。
八、甲、乙的权利和义务：
1、乙方在组织施工中必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准及更好；参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
2、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
4、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。隐蔽工程由乙方自行检查验收，并作好记录；重大或复杂隐蔽工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐蔽验收手续。如甲方与设计单位未届时参加，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责，符合要求者，其检查费用由甲方负责。
5、当乙方拒绝执行甲方或业主（或监理）的正确指令和发生施工质量、工期等问题经整改仍达不到要求时，甲方有权解除本分包合同，更换分包队伍，破方清算处理。
6、对乙方工作人员不遵守项目部规章制度，不服从甲方管理人员的管理，对甲方造成不良影响的，甲方有权要求乙方无条件对其进行调换。
7、乙方及工作人员必须遵守甲方和业主的有关规章制度，服从甲方现场管理人员的管理，在施工期中不得打架斗殴，凡因打架斗殴引起的所有更换、、后果均有乙方承担，并对当事人处以一万元的罚款，如当事人支付困难，则由乙方代交，在工程款中扣除。
8、乙方所有水电预留必须一次性到位，如有出现后凿的（设计变更除外），每处罚款800元。
9、乙方必须按照设计及施工规范要求施工，严禁偷工减料。乙方购买主要材料必须资料齐全，上报甲方、建设方及监理认可才能用。如不遵守后果自负。
10、乙方必须保证人员稳定，不能随意变更人员，节假日未经甲方允许，乙方人员不得擅自离岗。否则乙方应赔偿甲方遭受的一切损失。乙方施工人员的劳保用品由乙方负担。
11、乙方全体员工必须树立产品保护意识（包括工地其他单位产品），对产品必须采取相应保护措施，在工程竣工验收前，乙方承担产品保护责任。
12、乙方负责在承包内容范围内甲方供应材料、设备的装车，卸车及搬运。
13、乙方负责本工程所有竣工资料及时的完成。
九、施工管理规范
乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用本合同的管理法规和办法：
1、施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-88）。
2、建筑机械使用安全技术规程（JGJ59-86）。
3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)。
5、渭南市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法（条例）
十、合同生效：
1、本合同自甲已双方签字或盖章后生效，工程保修期满，双方结清工程款项后失效。
2、本合同一式贰份，甲、已双方各执壹份。
3、本合同为尽事宜，双方协商解决。
甲方委托代理人：
年 月 日
乙方委托代理人：
年 月 日
【水电工程施工合同15篇】相关文章：
水电安装工程施工合同04-09
水电工程施工合同06-08
水电施工合同03-14
水电装修合同12-14
建筑水电合同11-02
水电安装施工合同04-26
建筑水电安装合同02-28
水电施工承包合同08-15
水电安装施工合同范本07-21
【推荐】工程施工合同11-08