建筑工程施工合同

时间：2023-06-20 13:58:03 建筑合同我要投稿

建筑工程施工合同精选15篇

　　随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，下面是小编为大家整理的建筑工程施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑工程施工合同精选15篇

建筑工程施工合同1

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　根据《合同法》的有关规定，在确保施工安全、质量的前提下，将_________工程钢筋制安工程委托给乙方施工，为明确双方在履行合同中的责、权、利，现经双方友好协商，制定本合同，希共同遵守。

　　一、工程名称：

　　____________

　　二、工程地点：

　　____________

　　三、结构模式：

　　____________框架

　　四、承包方式：

　　____________

　　各幢楼钢筋制安工程按包工包机械（不包料）由乙方承包施工，乙方自负盈亏，该项目乙方不得转包或变相转包，否则甲方有权责令其退场，并赔偿甲方的一切损失。

　　五、承包内容：

　　按图纸要求（包括设计变更）在本单位工程砼项目中的钢筋工种进行全过程制作、安装、套筒连接、搭接焊、对焊、立焊、场内运输、固定柱筋、垫块及除井架外一切机械和工具（包括女儿墙、栏杆、压顶、过梁、构造柱、水平墙梁、线条等）。

　　1、负责逐层拉结筋预插钢筋、电焊拉结筋（包焊机、焊条），此项按每幢每层______元包干。

　　2、在砼浇筑过程中应派员无偿进行看筋、保护。

　　3、负责每批进场钢筋的试验取样（包括原材、电渣压力焊、套筒连接、闪光对焊）。

　　4、负责扎线、搭接电焊、立焊、对焊的焊剂、焊条购买及支付工资等责任，以及套筒连接的所有工作。

　　5、文明施工：①安全帽自理；②尊师爱徒；③负责材料及工具的堆放整理工作；④保证施工场地的整洁。

　　六、工程结算：

　　1、钢筋制安（包工、包铁丝、包机械）项目，单价每吨按______元人民币计取。

　　2、吨位计算数量按照甲方审核后的'钢筋抽筋数量为准。

　　3、电渣压力焊每点______元，套筒连接每个______元，闪光对焊每点______元计取。

　　4、除套筒连接外，试验送检焊点由乙方负责制作，不计结算数量，由甲方负责送检及送检费用。

　　5、以上单价均为一次性包干价，结算时不作任何调整。

　　七、工期要求：

　　本钢筋项目基础安装工期为______个日历天，逐层柱安装工期为______个日历天，逐层梁板安装工期为______个半日历天，工期的延误甲方有权对乙方进行经济处罚，每延误一天罚款人民币______元整。

　　八、质量与验收

　　1、组团二各幢楼质量应达到合格以上，因乙方原因工程质量达不到约定的合格质量标准，甲方有权拒付工程款且乙方承担违约责任。争取创一幢楼为优质工程，其钢筋制安一定要达到优质，制安项目为不奖不罚。

　　2、乙方应认真按照标准，规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及委派人员的检查验收，并为检查验收提供便利条件。如验收不合格，所产生的返工费用由乙方负责，整改直至合格。如整改造成工期延误，乙方必须承担甲方对乙方的经济处罚，并承担因返工所造成的原材料损失。

　　3、甲方代表及委派人员要求返工、修改、承担由自身原因导致返工、修改的费用。

　　4、工程施工中遇到质量问题，乙方在收到通知若不及时整改，甲方将组织有关人员进场整改，费用由乙方双倍承担。因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。

　　九、双方责任

　　（一）甲方责任：

　　1、对本工程行使经营管理、质量管理和决策指挥权，进行成本控制和资金管理。

　　2、负责施工生产、技术、质量、安全等全面管理，负责图纸自审。参加图纸会审，制定施工组织设计并贯彻落实。

　　3、负责施工技术与安全交底工作，施工放样，技术复核，沉降观测、分部分项验收，质量安全指导、检查，负责施工预、结算工作，编制内业资料，建立工程施工技术档案。

　　4、协调公司内部各职能部门按有关规定进行协商服务与监督管理。

　　5、向乙方提供各幢楼的一套设计施工图。

　　6、甲方提供一间乙方办公的场所，并收取办公场所费用______元/月，此费用在工程款中扣回。

　　7、甲方委派______为现场代表，负责落实日常施工管理工作。

　　（二）乙方责任：

　　1、遵纪守法，遵守甲方的规章制度，服从甲方管理人员指挥和基监督，特别对施工预制条文或指令性通知的及iso9000标准必须坚决接受执行。

　　2、严格按照施工验收规范、质量验标准、安全操作规程进行施工，接受施工技术安全交底，认真做好自检、复检、交接班检查工作，把好每一道工序的质量安全关。

　　3、应积极配合甲方进行安全生产的宣传教育工作，负责贯彻执行和日常检查安全生产措施的落实。如出现各种安全事故等，由此造成的一切责任与经济损失由乙方自行负责承担，与甲方一概无关。

　　4、做好计划生育地宣传工作，并承担由于自身违反计生工作造成的经济责任。

　　5、乙方应提前______天向甲方提供各单位工程及各层数的钢筋规格及数量；同时施工中应节约材料，若发现乙方浪费或乱丢材料，每日楼层不得留有钢筋，则每次罚款______元，应做到场地无剩料。钢筋在制作和安装过程中，断料、配料应统筹安排，不得有钢筋浪费的现象，若发现有钢材不按最优化的统筹配料而造成的浪费，甲方有权按浪费钢筋的重量单价处以伍倍钢材价格罚款。

　　6、乙方负责自身的暂设。

　　7、乙方必须及时发放工人工资，并每月造册给甲方备案，作为付进度款的参考依据。若发现乙方工人提请诉讼，一切责任与损失由乙方负责，每人次罚款_________万元；同时甲方有权取消剩余工程款的支付。

　　8、乙方应认真执行安全生产操作规程与甲方制订的有关安全规章制度，经常教育工人注意施工安全与防火，不得使用三炉（电炉、煤油炉、电炒锅和液化气炉等）和电热棒，违者没收炉具并处以罚款______元。

　　9、教育工人遵守社会治安管理，严禁在工地上斗欧、酗酒、赌博等，违者每次罚款______元，班组长罚款______元。且甲方有权更换班组。

　　10、甲方提供的防护设施，乙方不得随意拆除和破坏，如因乙方工人违章造成的事故由乙方负责，其费用由班组承担并在承包的工程款内扣除。

　　11、劳务管理：凡乙方所有劳务人员都应执个人身份证和照片及时到项目部签订劳务合同，违者每人处以______元罚款。由乙方统一负责办理就业证（就业调节费），费用由乙方支付，_____还应带有婚育证，进入工地就要做到证件齐全，如有拖办或证件不齐者处以人均______元罚款，并补办证件。严禁童工、小孩和孕妇及家属等无证人员进入施工现场，违者每次处以______元罚款。暂住证由乙方自带工人到派出所办理，其费用乙方自负。不办理者一切后果由乙方负责。

　　12、乙方委派______先生为现场代表，负责施工和日常的工作事宜。

　　十、机械、工具管理

　　1、井架：由甲方提供，其操作、维修由甲方负责。

　　2、甲方仅提供每幢楼一台二级箱供乙方使用，其余开关箱、电缆、插板由乙方负责。

　　3、安全帽、安全带、雨具等由乙方自行负责。

　　4、乙方负责进场手续及费用、劳务费、暂住费及提供身份证、务工证、计生证和上岗证（电焊、立焊等）复印件。

　　5、除井架外，所有制安的设备、工具由乙方负责到位。

　　6、合同签定后，有关钢筋制作机械及时进场作为押金，其保管由乙方负责。

　　十一、付款方式

　　1、本工程按每幢月实际制作钢筋吨数的70%支付给乙方作为进度款，待各幢主体工程封顶后付至总完成量的80%，单位工程钢筋分项全部完成后付至90%，余款待工程结算后一个月内付清。

　　十二、其他

　　1、本合同执行中若发现争议，双方友好协商解决，若解决不成，可向______仲裁机构仲裁解决。

　　2、本合同执行中，若有违约，一切损失由违约方如数赔偿。

　　3、本合同一式贰份，双方各执______份，自双方签盖章之日起生效，直至工程款付清为止失效，若本合同未尽事宜，施工中另作补充协议完善，本合同与补充协议同样具有法律效力。

　　甲方：________________乙方：________________

　　签约日期：___________签约日期：____________

建筑工程施工合同2

　　甲方：__________________公司

　　乙方：______________________

　　根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

　　一、租机范围及内容

　　甲方租用乙方钻机两台，用于_______________________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成孔任务。

　　二、甲方责任

　　1.乙方进场前，做好场地的三通一平;

　　2.派___________为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系;

　　3.协助解决工人住宿。

　　三、乙方责任

　　1.根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔;

　　2.做好施工原始记录;

　　3.按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理;

　　4.严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理;

　　5.严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。

　　四、质量标准

　　按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

　　五、付款及结算方式

　　1.成孔按元/米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成孔用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。

　　2.乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。

　　3.锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。

　　4.工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

　　5.乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

　　6.未尽事宜，双方协商解决。

　　本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。

　　本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方(签章)：_________乙方(签章)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　签订地点：_____________签订地点：_____________

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程内容：

　　第二条：承包范围

　　一、范围内

　　所有建筑物：（拆除范围详见附图）

　　二、拆迁上诉所列房屋至地坪，拆除至室外地坪为±0

　　第三条：工程工期

　　一、进场日期：年月日，竣工日期：年月日

　　二、总工期为月，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空一间拆除一间，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后一个月内交付乙方总拆除建筑物 %，两个月内交付乙方总拆除建筑物的 %，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。

　　第四条：合同价款、工程款支付及结算

　　一、方向甲方支付元/㎡。

　　二、合同签订日内，乙方向甲方交纳首期拆除工程费万元。

　　三、当工程进行到 %，剩余需拆除的建筑物在年月份之前交付给乙方。

　　第五条：甲乙方工作职责

　　一、甲方责任：

　　1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。

　　2、配合乙方做好各方面协调工作。

　　3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。

　　4、负责对拆迁施工现场的`监督、检查。

　　5、负责对拆除完毕的地块进行验收。

　　二、乙方责任：

　　1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。

　　2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

　　3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。

　　4、编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。

　　第六条：违约责任

　　一、若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款5000元/天。

　　第七条：安全施工

　　一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。

　　二、进场前应对机械、人员进行投保。保险费用在报价中考虑，甲方不另行支付。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。最新房屋拆迁合同范本最新房屋拆迁合同范本。

　　三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。

　　四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。

　　第八条：争议

　　甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。

　　本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。

　　本合同订立时间：年月日

　　发包方：包方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.工程名称：_________

　　2.工程地点：_________

　　第二条承包范围：

　　第三条工程承包方式：_________

　　第四条合同工期

　　开工日期：_________

　　竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间)：_________

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整

　　工程造价：_________

　　付款方式：_________

　　价款调整：_________

　　第六条工程质量及验收标准

　　1.本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2.工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx.《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996.《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998.《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx.《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx.及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　第七条安全施工

　　1.乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2.乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第八条质量保修

　　1.本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。

　　2.乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

　　3.在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

　　4.保修金支付方法

　　4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。

　　4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。

　　4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。

　　第九条双方的权利和义务

　　1.甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。

　　2.乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

　　3.乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

　　4.乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　5.乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　第十条违约责任、索赔

　　1.甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

　　2.工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

　　3.工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

　　4.由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。

　　5.工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

　　6.乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。

　　第十一条争议的解决

　　本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。

　　第十二条其他约定

　　1.本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。

　　2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：_________

　　委托代理人：_________ 委托代理人：_________

　　合同经办人：_________ 合同经办人：_________

　　电话：_________ 电话：_________

　　传真：_________ 传真：_________

　　开户银行：_________ 开户银行：_________

　　帐号：_________ 帐号：_________

　　通讯地址：_________通讯地址：_________

　　邮政编码：_________邮政编码：_________

　　签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___月___日

　　协议签订地：_________协议签订地：_________

建筑工程施工合同3

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　甲方委托乙方承建保鲜库工程，为使工程顺利进行，遵照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规，结合本工程的具体情况，经双方洽商，特制定本合同如下：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：冷冻库（177;5℃）、冷冻库-18℃

　　2、工程尺寸：冷冻库：

　　3、工程地点：

　　4、工程合同总价款：元整（:元）

　　5、施工时间：合同签订之日，乙方收到全额工程款60%后开工承建。

　　二、工程质量标准及要求：

　　1、制冷系统符合制冷行业安装规范；

　　2、实现全自动控制；

　　3、保鲜库达到177;5℃，冷冻库达到-18℃。

　　三、工程内容及项目价格：

　　1、保温

　　2、采用高密聚氨酯喷泡1000元3（27.543，计27540元）立方米数按实际测量为准。保鲜库制冷系统：采用高配制冷系统机组采用国产原装比泽尔压缩机8.2，8500元冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器：2500元原装足平吊顶风机：5800元国标贮液罐：650元国标膨胀阀：400国标电磁阀：330元冷库专用低温制冷剂：850元铜管及保温材料：1500元支架及排水管：150元包装、长途运输费：350元国标过滤器：150元国标电线、电缆：200元冷库专用微电脑电控箱：800元高密聚氨酯发泡保温门：1650元高低压油压压力表：120元（60215;

　　2）安装调试费：1600元合计：25,550元冷冻库配置方案与冷鲜库一样，冷冻库保温门1500元，255XXXX0215;2-150元50950元总计：78490元

　　四、合同付款方式：

　　1、合同签订后，甲方应付总工程款的60%即47094元后开工承建，同时合同生效。

　　2、机组设备到现场后，再付余款的80%即25117元。余款待工程结束后，一次性结清。如到期不付款，甲方每天向乙方付工程款5%的违约金。

　　五、甲、乙双方责任：

　　1、甲方责任：

　　（1）负责施工现场的临时用电，将动力电引至乙方冷库微电脑电控箱内。

　　（2）负责提供库房供乙方存放冷库必用的设备和材料，协助乙方搞好安全保卫工作。

　　（3）履行本合同应尽其他未尽事宜。

　　2、乙方责任：

　　（1）严格按照国家有关规范，安全文明施工，如发生责任事故应由乙方承担。

　　（2）工程未交付使用前，协助甲方做好保护工作。

　　（3）冷库内部涉及的土建工程由甲方负责施工，达到乙方工程要求标准。

　　（3）坚持质量第一、信誉至上的原则，乙方采购的设备应符合国家有关规范要求，手续齐全，并附有国家质检部门认可的.质量证书。

　　（4）乙方对其所承包的工程保修期为________年，终身维护。________年内因质量问题乙方负责维修或更换（除电网电压不稳、缺相或其他人为因素造成损坏，乙方不负任何责任）。

　　六、合同生效及其他：

　　（1）本合同双方代表人签字盖章，乙方收到工程款后，本合同生效。

　　（2）本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　（3）本合同未尽事宜，双方本着友好合作的态度，签署书面修改或增补协议，与本合同具有同等的法律效力。注：如采用10.2比泽尔机组，相差3000元215;26000元。如采用国产谷轮机8机组，相差1000元215;220元。

　　甲方签字：__________

　　乙方签字：________

　　_____年_____月____日

建筑工程施工合同4

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《民法典》、《____市保护消费合法权益条例》，《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一.概况装饰施工地点：住房结构：室厅厨卫阳台，施工面积____平方米

　　二.价格清包工总费用：______元，大写(人民币)：_______________元，其中，水电工：______元，木工：_______元，瓦工：_______元，油漆工：______元，垃圾清运费：_______元，材料搬运费：_______元，其他费用(注明内容)_______________________元。经双方认可，在施工过程中施工内容如有小的变动，双方将不更改工程款，当有大的变更时应在变更前友好协商，按实另计。

　　三.工期自________年____月____日开工，至________年____月____日竣工，工期___天。以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期______天。如遇甲方材料供应不及时等问题，或因长时间特殊天气对某些施工项目确有影响的，则相应顺延竣工日期。如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工______至______天)。

　　四.设计

　　1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。

　　2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。

　　五.材料甲方负责采购需用材料，应为符合设计要求的合格产品。乙方应提前______天向甲方提供需购材料清单，甲方应在______天内及时将采购材料供应到现场供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。如若甲方授权乙方购买所需材料，乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。乙方应帮甲方收货并验收甲方所购建材的质量，核对数量和配件的准确性，发现质量或或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现常乙方应做好对施工完成的成品保护工作乙方对甲方采购的装饰材料、均应用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按材料价格双倍补偿给甲方。

　　六.付款方式工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：工程款付款时间表，付款时间付款内容金额，协议签订完毕，正式开工____日内预付______钢架;水泥隔层完工后并经甲方验收本项目全部，强弱电路管线铺设到位并经过甲方验收本项目全部，瓷砖铺贴拆口抹平等完成并经过甲方验收后本项目全部，完成木工工程，并由甲方验收通过后本项目全部，完成油漆工程，并由甲方验收通过后本项目全部，竣工验收也就是安装完成甲方验收通过当天本项目全部，保修尾款。

　　七.关于工程质量及验收的约定甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。凡每一单项施工项目完工后，双方应在工程质量验收单上签字确认。(详见附表) 工程验收标准，双方同意参照市地方标准______《住宅装饰装修验收标准》规定。

　　八.垃圾清运处理乙方应尽可能将垃圾袋装化，并有责任每日及时清理需处理的垃圾。乙方应把所处理垃圾清运至物业指定的垃圾堆放场所。

　　九.工地现场管理和安全

　　1.甲方提供的`施工要求及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

　　2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼(地)面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

　　3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，由施工产生任何事故的责任完全由乙方自行负责。

　　十.违约及违约责任

　　1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额______%作为违约金支付给对方。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期______天后，每逾期______天应按每天______元作为违约金支付给甲方。甲方未按协议约定时间付款的，每逾期______天应按每天______元作为违约金支付给乙方。

　　3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

　　5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　十一纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方应先协商调解。协商不成可向争议所在地法院提起诉讼

　　十二.附则

　　1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时，乙方将房屋外门钥匙归还。

　　2.本合同签订后，工程不得转包。

　　3.本合同一式___份，甲、乙双方各执一份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

　　十三.其它约定

　　1.质量保修期为________年，中间出现任何施工质量问题乙方无条件负责维修，但因是包清工形式，乙方无质保金，如乙方在保修期内无辜推委，甲方有权利通过其他途径采取相应措施直至诉诸法律。

　　2.对于不能确定的工程量双方应该事先谈好单价，按照实际工程量结算。

　　3._________

　　4.__________

　　5.__________

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　签章：__________

　　联系电话：__________

　　签约日期：__________

建筑工程施工合同5

　　委托方（甲方）：_____________身份证号：_________________________________

　　承接方（乙方）：_____________身份证号：_________________________________

　　工程项目：_____________________________________________________________。

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　1。工程地址：__________________________________________。

　　2。施工内容：___________________________________________。

　　3。委托方式：___________________________________________。

　　5。工程开工日期：______年_____月______日

　　6。工程竣工日期：______年______月______日

　　工程总天数：________天

　　第二条：工程价款

　　工程价款（金额大写）________________元

　　第三条：保修期

　　保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为____个月。

　　第四条：违约责任

　　1。合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的`5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　2。在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其维修起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额_____%支付违约金。

　　第五条：争议解决

　　1。本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。

　　第六条：合同生效

　　1。本合同双方盖章，签字后生效。

　　2。本合同甲乙双方各执_____份。

　　甲方（签字/盖章）：____________________乙方（签字/盖章）：____________________

　　_____________年__________月_________日

建筑工程施工合同6

　　发包方(以下称甲方)：__________________

　　承包方(以下称乙方)：__________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

　　第一条工程项目

　　1、工程名称：__________________.

　　2、工程地点：__________________.

　　3、承包方式：__________________.

　　第二条工程期限

　　合同工期总日历天数______天。

　　第三条工程价款、结算及付款方式

　　本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组______元/组(一组______块电池板)。

　　1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

　　3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的'按单价_安装组数进行费用结算。

　　4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。

　　第四条甲乙方责任

　　1、甲方需把料运至安装现场。

　　2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

　　3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

　　4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

　　5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

　　第五条安全施工

　　乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

　　第六条奖惩责任

　　1、如______月______日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=______元标准进行结算。

　　2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

　　第七条纠纷解决办法

　　因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　第八条附则

　　本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　______年______月______日

建筑工程施工合同7

　　发包方：______________（以下简称甲方）

　　承包方：______________（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、互惠互利的原则，就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议：

　　1、甲方提供土地一宗，由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。

　　2、该土地位于______________，四至为：东至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限为_______年。甲方对该土地享有所有权和使用权。

　　3、甲方保证该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地计划和城乡规划、建设项目开发年度计划等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。

　　4、甲方对建成后的建筑工程享有所有权。

　　5、该建筑工程设计由甲方负责，乙方按照甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设，施工中的安全责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。

　　6、乙方应当按照该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准，组织某某建筑公司进行建设。但是，因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期迟延的除外。

　　7、该建筑工程的`质量标准应符合甲方的设计图纸要求。

　　8、该建筑工程应在本合同生效后_______天内动工，_______天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格，乙方应负责无偿维修，直到验收合格为止。

　　9、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本：

　　（1）该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的_______%支付乙方投资回报。

　　（2）该建筑工程竣工验收合格后，甲方每年支付乙方_______%的实际建设成本，每年的_______月_______日前一次性全额支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投资回报，每年的_______月_______日前一次性全额支付，所有款项在_______月_______日前付清。

　　10、该建筑工程因建设引起的质量问题由乙方负责，甲方承担该建筑工程的日常维修维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。

　　11、该建筑工程验收合格后，因任何一方擅自改变工程主体结构，因此造成的损失由改变方承担全部责任。

　　12、甲方负责为乙方厂房建设提供良好的外部环境，积极帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应承担全部赔偿责任。

　　13、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。

　　14、如一方违反合同约定，违约方应按照实际建设成本的_______%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。

　　15、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同委托的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方承担。

　　16、本合同的签订地在______________，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成，根据《______________省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定》，由______________人民法院或______________中级人民法院管辖。

　　该合同一式两份，由甲乙双方各执一份，经双方签盖章后生效。

　　甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同8

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、劳务合同期限

　　第一条、本合同劳务期限__________年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　二、工作内容

　　第二条、甲方同意根据乙方工作需要，派遣人员_____名担任__________工作。

　　第三条、甲方所派遣人员应遵守乙方依法制定的规章制度，服从乙方管理。

　　三、劳务保护和劳务条件

　　第四条、乙方负责对甲方进行职业道德、业务技术、劳务安全、劳务纪律和甲方规章制度的教育。

　　第五条、乙方承担甲方派遣人员（本市外）入店车费，负责工作期间住宿。

　　四、劳务报酬

　　第六条、乙方每月______日以人民币形式支付甲方所派遣人员工资月____________元。

　　第七条、有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳务合同并及时办变更合同手续：

　　1、甲乙双方协商一致的；

　　2、立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的。

　　五、当事人约定的其他内容

　　第八条、乙方同意付甲方准备金（月总工资的20%）______元，准备金由乙方提供派遣计划的`同时交付，准备金计入首月工资内。

　　第九条、甲方所派遣人员有下列情形之一，乙方可以解除本合同：

　　1、在试用期间被证明不符合录用条件的；

　　2、严重违反劳务纪律和规章制度的；

　　3、严重失职、营私舞弊，对乙方利益造成重大损害的；

　　4、被依法追究刑事责任的。

　　第十条、双方解除合同应提前30天通知对方、双方当事人在合同期满30日内可向对方续订合同。

　　六、违约责任

　　第十一条、甲乙双方必须严格履行劳务合同，除遇有特殊情况，经双方协商一致不能履行劳务合同的有关内容外，任何一方违反合同给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小，给对方赔偿经济损失。赔偿金额按有关规定或实际情况确定。

　　七、劳务争议处理及其它

　　第十二条、双方因履行本合同发生争议，当事人应当自劳务争议发生之日起，60日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接向____劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　第十三条、本合同未尽事宜或与今后国家、市人民政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

　　第十四条、本合同一式_____份，甲乙双方各执____份。

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　代表人（签字）：_______

　　身份证号码：_______

　　_________年________月_______日

建筑工程施工合同9

　　发包人（甲方）：________

　　承包人（乙方）：________

　　甲方在兴城工程，主体工程由乙方承包施工，为更地保证工程质量，按时完成任务和双方责任，经双方协商，达成如下协议：

　　一、基础工程，按首层棚面积每平米计算，按图施工，如因设计漏洞出现质量问题由甲方负责。其中甲方负责挖基础、破桩、回填土。乙方负责：基础施工、填石沫10公分内、打地骨、夯实。檐头、化粪池包在合同内。但不包挖填土方。

　　二、主体工程从正负零开始，按图施工，底层飘板、天沟、悬飘按100%计算。内采光井及其他洞口不扣除面积。施工后甲方要求变更，所有工料费由甲方支付。不包砌天面女儿墙，包工程所需的铁钉、铁线、模板工具，机械等，按投影面积每平方米________元计算。每层捣棚由甲方提供商品混凝土。无泵浇捣，捣柱一概用现场搅拌，首层二棚按主体单价计算。

　　三、甲方负责原材料及时运到工地，同时甲方负责外架随楼层预先搭防护。

　　四、工程施工质量必须符合验收规及有关规定，服从甲方及有关部门的监督、验收。注；如乙方违规操作出现工伤由乙方负责，因甲方应防护的未防护或防护不到位出现工伤事故，一律费用由甲方负责。

　　五、乙方负责施工队伍和现场的安全管理。合理使用材料、不得浪费。在施工过程中必须做到工完场清，保证楼梯通道畅通。

　　六、乙方所承包主体工程封顶后，吊机租与一切维修费用工程完工后拆吊机工资运费，一律由甲方支付。

　　七、付款方式：按工程进度付款，基础工程完成付99%，主体工资，每捣一次棚付该层工资的.70%，砖墙每砌一层付该层工资的20%；余10%主体完成后一个月内结算并付清工资。

　　八、因甲方钱不到位或其他因素引起工程不能正常施工、或停工、一切模板机械和工人工资由甲方支付。

　　九、施工时间：从年月日开工。

　　十、本合同一式两份，双方各执一份，共同遵守执行。

　　十一、其他未尽事宜，在施工中双方协商解决。

　　甲方签名：________乙方签名：________

　　日期：_____________日期：_____________

建筑工程施工合同10

　　发包人（全称）：_________________

　　承包人（全称）：_________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________工程立项批准文号：_________________资金来源：_________________自筹

　　二、工程承包范围

　　1、总承包范围：_________________

　　2、以下工作内容不纳入总承包施工范围：

　　（1）、绿化种植；

　　（2）、电力：_________________业主一户一表前的所有安装；

　　（3）、闭路、通讯等；

　　（4）、天然气管道安装（接入红线以内的干管）；

　　（5）场区内市政主水管至业主一户一表止的'所有管道及安装；

　　（6）、场区内生化池后的市政排水主管；

　　三、合同工期

　　1、开工日期：_________________以发包人批准的开工日期为准。

　　2、竣工日期：_________________从发包人批准的开工之日起第_______________个日历天（本工程竣工验收合格日期）

　　3、合同工期总日历天数_______________天。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：_________________合格

　　五、合同价款

　　金额（大写）：_________________暂定：______________万元正。（最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准）；￥：_________________暂定：______________元（最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准）；

　　六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________

　　1、本合同协议书

　　2、中标通知书

　　3、投标书及其附件

　　4、本合同专用条款

　　5、本合同通用条款

　　6、标准、规范及有关技术文件

　　7、图纸

　　8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

　　七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

　　八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

　　九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　十、合同生效

　　合同订立时间：______________

　　合同订立地点：_________________重庆市

　　本合同生效约定：_________________在本合同从签订之日起贰个月内，如发包方无法完成规划方案报建和基础土石方工程，导致本合同无法履行，双方协商解除本合同，双方均不承担违约责任。本合同经双方签字并加盖公章后生效。

　　发包人：_________________（公章）承包人：_________________（公章）

　　住所：_________________住所：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________委托代理人：_________________

　　传真：_________________传真：_________________

　　开户银行：_________________开户银行：_________________

　　帐号：_________________帐号：_________________

　　邮政编码：_________________邮政编码：_________________

　　日期：______________日期；______________

建筑工程施工合同11

　　单位(甲方)：______________________________

　　施工单位(乙方)：__________________________

　　根据_________市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：_______________________。

　　二、施工地点及范围：本工程位于_________，绿地总面积为_________平方米。

　　三、工程内容

　　1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;

　　2.绿地深翻_________厘米，加工_________厘米(包括土地平整、造地形等);

　　3.工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种.种植起算);

　　4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;

　　5.种植质量应根据_________市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

　　四、工程造价：工程总造价为人民币_________元整，一次性包干。

　　五、付款方式

　　1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_______%;

　　2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的._______%;

　　3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_______%;

　　4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

　　六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

　　七、甲方委托_________，乙方指派_________负责施工现场的管理协调工。

　　八、其他约定

　　____________________________________________。

　　九、本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，图纸预算各_________份。

　　甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________

　　__________年________月_______日__________年________月_______日

建筑工程施工合同12

　　发包方：

　　承包方:

　　依照（中华人民共和国民法典），（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律，行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就张氏祠堂地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一致、订立本合同。

　　一、工程概况及基本要求

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、乙方施工进度、质量、安全不符合规范及甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方所完成工作量将不予结算，同时另行安排其他班组施工，因此增加的各项费用由乙方承担。

　　二、施工承包范围其他要求：

　　1、承包方式：包工包料：

　　（1）空桩开挖，浇注

　　（2）场地平整

　　（3）基础开挖

　　（4）毛石基础砌筑

　　（5）混凝土地梁

　　（6）砖砌围墙及抹灰。

　　2、施工范围：详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。

　　三、工程安全、质量标准及工期

　　1、本工程施工安全、质量必须达到合格标准。

　　2、乙方要严格按照规范进行施工。

　　3、若出现安全事故，乙方自己承担事故发生的一切费用。

　　4、开工日期：以进场实际开工日期为准。

　　5、竣工日期：以甲方要求完成的时间为准，甲方原因、停水、停电等不可抗力的因素除外不顺延。

　　四、项目负责人

　　甲方委派的担任驻地的现场负责人为______________。乙方委派的担任驻地的现场负责人为______________。

　　五、合同价款

　　1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据，且以预算书内价格双方签字认可为准。

　　2、工程量若有减少，以此为准；若有增加，单价按签字单价增加，工程款列入总价内。

　　六、付款方式：

　　按工程进度节点支付工程款，具体支付如下：

　　1、乙方材料进场，甲方支付总价的`50%工程款。

　　2、乙方完成工作量的90%时，甲方支付工程款至90%。

　　3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完毕。

　　七、甲方的责任和义务

　　1、甲方负责对工程质量、安全、文明施工、机械电气设备使用以及公司规章制度等方面的宣传教育。

　　2、甲方负责施工现场工程进度计划安排和质量、安全交底工作。

　　3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、安全、文明施工进行过程监督和管理。

　　4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。

　　5、甲方无正当理由逾期支付工程款，承担中国人民银行规定的同期贷款利息。

　　八、乙方的责任和义务

　　1、严格按照施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工，工程质量达到合同约定标准。

　　2、乙方负责对所属施工人员的质量、安全、进度、技术、文明施工等方面的管理。

　　3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐，乙方若工完场不清，甲方将派人清理并由乙方承担支付该项所有费用的1.5倍以上金额。

　　4、乙方违反安全法律、法规和安全施工规章制度的，甲方同时有权终止本合同。发生重大安全事故，乙方必须及时报告甲方代表，否则由此造成的一切损失由乙方承担。

　　5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的，甲方不支付任何费用。

　　6、本合同工程不允许乙方转包，一经发现，甲方将处以结算总价10%的违约金。乙方在安全、质量、文明施工不符合本合同约定的标准，每发现一处（次）对乙方罚款200元。若质量、安全严重不符合规范要求，甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。

　　九、合同争议及其他

　　1、甲乙双方在履行合同是发生争议，可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一致意见的，双方约定采用下列第a种方式解决争议：

　　a、双方达成仲裁协议，申请____市仲裁委员会仲裁。

　　b、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

　　2、甲方的《安全事故处理办法》及规章制度已全部告知，乙方知晓同意。

　　3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，双方签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　________年____月____日

建筑工程施工合同13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　现甲方在自己新地基上新建一幢砖混结构住宅楼，由乙方负责承包室内外装饰工程施工。经双方协商，本着平等自愿原则，签订以下小型建筑工程施工合同条款：_________________

　　一、工程概况

　　外墙贴砖、屋面盖瓦、室内墙裙高1.5米及铺设地板砖、楼梯踏步、卫生间贴砖，即水电和腻子粉刮白除外的一切内外装饰工程。

　　二、承包形式

　　干包，包工不包料。

　　1.整个工程甲方提供所需的建筑材料，伙食、副食由乙方自行购买和加工。

　　2.整个工程所需的脚手架以及其它施工用具由乙方提供，并负责安装、拆除和拖运。

　　3.整个工程所需人工由乙方提供，甲方不参与施工。

　　4.甲方需提供施工和生活所需的'水、电。

　　三、承包价格

　　1.按实际施工建筑面积240平方米计算，每平方米壹佰伍拾伍元，不含以下部分：_________________屋面包干价柒仟捌佰元，出檐盖瓦每米捌拾元，六大角贴砖壹仟伍佰元。

　　四、付款方式

　　开工预付壹万元，余款在工程完工验收后一次结算付清。

　　五、质量要求

　　乙方必须严格按甲方认可的施程序施工，按国家现行的施工规范操作，每道工序必须经甲方同意后，才能进行下一道工序施工。装修质量不得低于同一施工类型的装修标准。经双方认可，竣工验收后半年内出现施工质量问题，乙方负责无偿为甲方返工维修。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　________年____月____日

建筑工程施工合同14

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程概况：

　　建筑面积：平方米建筑高度：米

　　建筑层数：层结构类型：框架（砖混）

　　二、承包范围与内容：

　　室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。

　　三、承包方式：

　　包人工费。

　　四、承包价格：

　　按实贴面积计算墙面元／M2；地面元/M2。

　　五、工程期限：

　　从年月日到年月日结束（遇不可抗力顺延工期，若无故拖延一天，罚款1000元）。

　　六、付款方式：

　　工程结束付工程造价的80%，交工后一个月内付15%，余下5%维修期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必须相符，本人签字并按手印）。

　　七、质量要求：

　　1、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收，必须达到合格或优良工程验收标准。

　　2、乙方必须严格按图施工，按规范施工，按现场技术人员制订的方案施工，听从现场技术人员的'指挥，积极主动配合其它工种人员的工作。

　　3、根据甲方提供的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴，表面平整度必须符合要求。并做好已铺贴好的成品保护工作。

　　4、因乙方原因导致工程达不到规范、标准要求，造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方承担，甲方不予计算工作量。工期不予顺延，情节严重的，甲方有权终止合同。

　　八、机具的控制：

　　甲方提供垂直运输机械，其余运输工具及铺贴工具乙方自备。

　　九、安全要求：

　　工人必须持证上岗，进工地前必须经过安全教育培训操作，必须按照国家安全施工规范标准要求施工，禁止违章作业，否则出现工伤事故，全部由乙方负责。

　　十、违约责任：

　　1、由于乙方原因，造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。

　　2、乙方应妥善保护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。

　　3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　十一、其他约定：

　　1、乙方应自觉爱护甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有保护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任，工作完成后需及时清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料，杜绝浪费，如有浪费则按其浪费部分价值的二倍在结算中扣除。

　　2、其它未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　3、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起至结束内有效，待工程结束后自动作废。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或委托人：法定代表人或委托人：

　　年月日年月日

建筑工程施工合同15

　　发包方：________(以下简称甲方)

　　承包方：________(以下简称乙方)

　　甲方在____区____社区____地新建一栋八层全框架宿舍楼，双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程名称：____市____区____社区____地

　　2、工程地址：____市____区____社区____地

　　3、建筑面积：全框架结构共11层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算，雨蓬、空调板按半面积计算)。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。

　　4、承包范围及内容

　　（1）主要内容：按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花，土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3.8米，±0.00以下按实结算，并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。

　　（2）配套附属工程，另行按实计算。

　　（3）水、电由甲方负责。

　　（4）室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。

　　5、材料材料及工程质量要求

　　（1）主体工程质量必须达到一次性验收合格。

　　（2）乙方应认真按照甲方要求和意图，精心施工，随时接受甲方的检查、验收。

　　（3）因乙方原因工程质量达不到规范质量标准，乙方承担一切责任，工程质量达不到规范标准的'部分，乙方按照甲方的要求标准和重新施工，直至符合规范标准合格为止，所有费用由乙方负责。

　　（4）若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。

　　（5）外墙为100×100或(100×200)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。

　　6、承包方式及合同价款

　　（1）工程采用包工不包料大包干形式，承包价格为220元/平方米，安全保险由乙方负责。

　　（2）浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎，外架由乙方负责。

　　7、工期要求

　　工期总共为180天，自____年____月____日开工到____年____月____日竣工。

　　8、付款方式

　　工程总价约为____万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款____万元，以后每完成一层主体付工程总价的65%，内外装饰每完成一层工程总价的33%。留2%竣工验收后一笔付清。

　　9、双方责任

　　（1）甲方应保证工程款及时到位，防止资金问题而造成工程停工，而达不到预期进度由甲方负责。

　　（2）甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金原因不能正常施工，除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。

　　（3）承包人不得将承包工程转包给他人，也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则，合同自行终止。

　　（4）甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则，认真履行职责，协助保密等义务。

　　（5）本合同一式四份，双方各执二份，合同自签字生效，发包人、承包人履行合同的全部义务，承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕，本合同自行终止。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_____________年____月____日____________年____月____日

【建筑工程施工合同】相关文章：