施工分包合同

时间：2024-05-26 18:39:17 施工合同我要投稿

施工分包合同

　　随着法律观念的日渐普及，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编帮大家整理的施工分包合同，欢迎大家分享。

施工分包合同

施工分包合同1

　　总包方(甲方)：_____________

　　分包方(乙方)：_____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

　　第一条工程项目

　　一、工程名称：_________________

　　二、工程地点：_________________

　　三、分包工程总价款_元(大写：_________________整)(包含税金及管理费和已购的电缆)

　　四、分包内容：_________________的制作安装;、配电箱的`制作安装、电缆及电缆的铺设，图纸范围内所有的电器及照明工程。

　　五、工程履约保证金扣除总价5%，即：_________________元整(整)，工程交付后一次性支付给分包方。

　　第二条工程结算

　　按分包工程项目，工程竣工后经甲乙双方共同验收合格予以结算。

　　第三条工程质量

　　甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡及其它事故，其损失由乙方负责。在工程施工中所发生的一切安全生产事故均有分包方负责。

　　一、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。

　　总包单位(甲方)：__________________分包单位(乙方)：_____________

　　__________________年__________________月__________________日 __________________ 年__________________月__________________日

施工分包合同2

　　总包单位：（以下简称甲方）

　　分包单位：（以下简称乙方）

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包范围：

　　承包方式：乙方包分项项目安全施工：

　　为了全面履行甲、乙方签订的业主指定分包建设工程施工分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规、建筑法、劳动法、分包合同法、企业有关规定、制度签订本协议。

　　本协议为业主指定分包单位与总包单位安全协议，经双方签字盖章生效，该安全协议与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

　　第一条甲、乙双方共同责任

　　一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

　　二、在中太公司统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。

　　三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

　　四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

　　五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

　　第二条甲方的具体监督责任：

　　一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。

　　二、在施工组织设计中编制安全技术措施并分解到乙方分包项目

　　督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。

　　三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

　　四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。

　　五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。

　　六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，对现场口头纠正或书面、如不听从可以立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同，清退出场。

　　七、乙方不按规范施工、新工人进场无安全教育、班前工人无安全交底、所造成的一切经济损失及刑事责任、均由乙方承担，并赔偿给甲方带来的一切相关损失。

　　八、对乙方施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和指导、监督，及时消除隐患，保证其安全有效。

　　九、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的.消防器材。

　　十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。

　　十一、其它

　　第三条乙方责任

　　乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全工作直接负责，按其职责分工，具体履行以下责任：

　　一、遵守甲方安全管理制度，服从甲方、监理公司安全生产管理。乙方若不服从甲方及监理公司管理、导致生产安全事故，（包括分项其他班组的人员，材料等）全部由乙方承担责任。

　　二、按照甲方的统一管理规定，制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。

　　三、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行。

　　四、对本单位的施工人员、健康情况应登记造册，如实向甲方报告，并做好入场前的安全教育。有人员调整时，应及时履行安全教育职责，未经安全教育的，不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。

　　五、按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员协管员），负责操作中的安全检查。

　　六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。

　　七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

　　八、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

　　九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工。储存、使用易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。

　　十、有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。

　　十一、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

　　十二、各分包，班组新工人进场必须签好劳务合同多少钱一天，工作时间，内容以免结帐时扯皮，如发现没完善，造成打架，闹事，将给予分包队伍相应的处罚，严重的移交派出所，并清除施工现场。

　　十三、各分包单位，班组，个人由于管理不善，造成亏损，工人闹事，给总包造成影响，将对分包负责人给予处罚，及相关法律责任，不在合同范围的事情，由于分包单位,材料质量，材料堆放，架体，防护没跟上等操作不规范，管理不善，造成的安全，质量事故由分包负责。

　　十四、个分包班组在施工用电、生活用电必须使用合格的电器、电线，严禁使用电炉，花线，私自搭接电动工具、插头、灯具，一经检查发现给予没收或处罚。

　　十五、各分包班组必须服从项目部的制定的《中太碧海新村项目部管理制度》及《碧海新村项目部工程质量进度安全管理实施细则》中的各项规定。

　　十六、此协议作为分包合同附件，与大合同同时生效，一式三份，甲、乙、分包方各执一份。

　　协议签订地点：潘集碧海新村项目部

　　总包方负责人（甲方）（章）电话：

　　分包方负责人：（乙方）（章）电话：

　　工程发包单位代表：（章）电话：

　　20_年月日

施工分包合同3

　　甲方：_________________建设集团股份有限公司

　　甲方代表人：_________________

　　身份证号：_________________

　　乙方：_________________

　　身份证号：_________________

　　为确保渝黔高铁九标段工程总工期目标的顺利实现,根据现场施工需求,招募部分劳动力以满足工期和施工需求,乙方自愿为甲方提供劳务,并同意纳入甲方统一管理。根据相关法律规定,本着平等、互利、公平、诚信的原则,结合本工程实际,双方就劳务工序作业协作中的权利、义务和责任达成如下协议。

　　第一条劳务作业的形式

　　1、乙方以自己组织的人员为甲方提供劳务,编入甲方作业队并接受甲方统一施工管理,参与甲方组织的施工生产。

　　2、乙方编入甲方队伍后,乙方代表人应配合甲方对该工班的行为负责,接受甲方的各项施工管理。

　　第二条劳务作业的工程名称及内容

　　1、工程名称：_________________砼、钢筋劳务作业。

　　2、作业内容

　　(1)涵洞、挡土墙砼作业,作业包含内容：_________________立模、拆模,支架搭拆,砼浇筑、捣固、抛光、装填砂袋;

　　(2)涵洞钢筋作业,作业包含内容：_________________绑扎、安装;

　　(3)相关附属作业,作业包含内容：_________________根据实际工程清单。

　　3、劳务费计算方式

　　按劳务作业完成工序项目的经甲方签字确认的`合格图纸设计工程量乘以劳务单价的方式计算劳务费用;其中计费的项目及单价详见本协议书附件1《工序劳务怍业项目及单价表》。

　　4、计量规则：_________________按乙方所完工程项目的图纸设计净量经甲方签字确认后进行计量。

　　第三条介款及约定

　　1、本工程暂定价款为

　　(1)挡土墙砼作业价款_______元/m3;

　　(2)涵洞砼作业_______元/m3;

　　(3)涵洞钢筋作业价款______元/T;已完工结算工费为准。

　　具体劳务协作项目及单价详见本协议附件1《工序劳务作业项目及单价表》。工程结算以双方现场签认完成协议内合格的图纸设计工程数量为准。

　　第四条劳务费的计算及支付程序

　　1劳务费拨付：_________________根据甲方项目经理批复后的《作业成果确认单》,按总额的80%拨付给乙方。

　　2、办理结算：_________________甲方只对该项目分包协议的乙方签订人办理结算。第六条工程质量和检查验收。

　　3、乙方在甲方的组织、指导下,确保工序质量符合验收标准。

　　4、乙方在施工中应接受甲方、监理和业主人员的检查,执行甲方制定的各种质量控制措施。

　　5、上道工序未经甲方专职质检员检查合格后,不允许进入下道工序的施工,否则,由此引起的一切后果由乙方负责。隐蔽工程经现场监理工程师签证合格后方可隐蔽,同时可进行下一道工序施工。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　时间：______________

施工分包合同4

　　工程编号：___________________________

　　合同编号：___________________________

　　广州市城乡建设委员会

　　制定

　　广州市工商行政管理局

　　二〇XX年一月

　　第一部分协议书

　　1．工程名称……………………………………………………1

　　2．工程地点……………………………………………………1

　　3．工程概况……………………………………………………1

　　4．合同承包范围………………………………………………1

　　5．合同价款总额………………………………………………1

　　6．合同工期……………………………………………………2

　　7．质量标准……………………………………………………2

　　8．合同文件及解释顺序………………………………………2

　　9．合同生效……………………………………………………2

　　第二部分通用条款

　　1．发包人………………………………………………………4

　　2．承包人………………………………………………………5

　　3．工期延误……………………………………………………7

　　4．误期赔偿……………………………………………………8

　　5．不可抗力……………………………………………………8

　　6．送达…………………………………………………………9

　　7．事故处理……………………………………………………10

　　8．工程变更……………………………………………………10

　　9．合同总价款计算规则及构成方式…………………………11

　　10．合同总价款的支付与结算方式……………………………11

　　11．安全事故责任………………………………………………11

　　12．违约责任…………………………………………………11

　　13．合同争议…………………………………………………12

　　14．合同解除…………………………………………………13

　　15．合同终止…………………………………………………14

　　16．合同备案…………………………………………………14

　　17．补充条款…………………………………………………14

　　第三部分专用条款

　　1．发包人………………………………………………………15

　　2．承包人………………………………………………………15

　　6．送达…………………………………………………………16

　　9．合同总价款计算规则及构成方式…………………………16

　　10．合同价款的支付及结算方式……………………………23

　　12．违约责任…………………………………………………23

　　13．合同争议…………………………………………………24

　　15．补充条款………………………………………………….24

　　第四部分附件

　　附件一、法定代表人（负责人）证明书……………………25

　　附件二、授权委托证明书……………………………………26

　　广州市房屋建筑和市政基础设施工程劳务分包合同

　　第一部分协议书

　　发包人：_________________________________________

　　发包人资质证书号：_______________________________

　　承包人：_________________________________________

　　承包人资质证书号：_______________________________

　　依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1．工程名称：________________________________________________________

　　2．工程地点：_______________________________________________________

　　___________________________________________________

　　3．工程概况：________________________________________________________

　　_____________________________________________________________________

　　建筑面积：______________________

　　4．合同承包范围：____________________________________________________

　　__________________________________________________________

　　5．合同价款总额（暂定）：____________元（人民币），大写_________。

　　6．合同工期

　　开工日期：___________年__________月__________日

　　竣工日期：___________年__________月__________日

　　总日历天数为：___________天

　　7．质量标准：

　　本工程应当达到质量评定___________等级。

　　8．合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：____________

　　(1)本合同协议书和履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

　　（2）劳务中标通知书（如有）；

　　（3）通用条款；

　　（4）专用条款；

　　（5）标准、规范及有关技术文件；

　　（6）图纸及工程量清单；

　　（7）劳务投标书及其附件（如有）；

　　（8）招标文件；

　　（9）附件及专用条款约定的其他文件。

　　9．合同生效：

　　本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。本合同正本__________份，由发包人和承包人各执_____份；副本_____________份，发包人执_____________份，承包人执____份。

　　发包人：____________（盖章）承包人：____________（盖章）

　　法定代表人：_______法定代表人：_______

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　联系电话：_________联系电话：_________

　　地址：___________地址：___________

　　银行账号：________银行账号：________

　　签订时间：______年_____月_____日

　　签订地点：_____________________

　　第二部分通用条款

　　1．发包人

　　1.1发包人权利和义务：

　　1.1 .1负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　1.1.2统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　1.1.3按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，保证所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施符合施工需要。

　　1.1.4随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。

　　1.1.5及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。

　　1.1.6认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。

　　1.1.7检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书和广州市建设工程平安卡的工人进入施工现场。

　　1.1.8在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知承包人并提出异议。

　　1.1.9按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险和意外伤害保险。

　　1.1.10承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。

　　1.1.11其它发包人应当承担的义务。

　　1.2发包人委托代理人

　　发包人委托代理人，发包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　2．承包人

　　2.1承包人权利和义务：

　　2.1.1组织具有相应资格证书和广州市建设工程平安卡的工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　2.1.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资，并将工资发放信息登记录入广州市建设工程平安卡管理系统。

　　2.1.3按发包人施工计划要求，提交与施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，按政府劳动保护用品配备要求自备施工人员劳动保护用品，确保施工安全。

　　2.1.4承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失。

　　2.1.5自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，赔偿以实际损失为准。

　　2.1.6按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

　　2.1.7妥善保管、合理使用发包人提供给承包人使用的机具、周转材料及其他设施。做好成品保护工作。

　　2.1.8承包人应与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。

　　2.1.9配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程的验收工作。发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合，相应的配合费用由发包人或施工场地内第三方与承包人协商支付。

　　2.1.10承包人在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址、文物、化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。

　　2.1.11劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。

　　2.1.12在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起7日内书面告知发包人并提出异议。

　　2.1.13其它承包人应当承担的义务。

　　2.2承包人委托代理人

　　承包人委托代理人，承包人委托代理人依据合同并在其授权范围内履行其职责。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　3．工期延误

　　对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：____________

　　（1）不可抗力；

　　（2）设计变更和工程量增加；

　　（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；

　　（4）承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包人获得施工必需的.指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；

　　（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时；

　　（6）发包人同意的其他情况。

　　4．误期赔偿

　　除不可抗力外，因发包人原因造成承包人发生停工、窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为同意。如因承包人原因造成的停工、窝工，由承包人承担赔偿责任。

　　5．不可抗力：

　　5.1不可抗力事件发生后，觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务通知另一方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，另一方全力协助并采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。

　　5.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　5.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　5.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产损失。

　　6．送达：

　　本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7个工作日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。

　　一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。

　　送达方式适用于以下情况：____________

　　（1）承包人要求发包人依照约定进行结算或支付分包合同进度款；

　　（2）承包人表示因发包人原因造成工期延误；

　　（3）承包人要求发包人依照约定提供施工必须的工程材料、图纸；

　　（4）承包人要求发包人停止违约行为的；

　　（5）要求发包人确认设计变更和工程量增加、签认零工、窝工；

　　（6）发包人要求承包人对劳务工程不符合约定部分予以整改的；

　　（7）发包人要求承包人提供符合合同约定的人员、提供合法有效的管理资料等履约行为；

　　（8）本合同第二部分1.1.8．2.1.12所列事项；

　　（9）其它情况，双方在专用条款中约定。

　　7．事故处理：

　　7.1发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　7.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。

　　8．工程变更：

　　8.1施工中如需对原工作内容进行变更，发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求，办理有关变更手续：

　　8.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　8.1.2增减合同中约定的工程量；

　　8.1.3改变有关的施工时间和顺序；

　　8.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

　　8.2非承包人原因造成的变更导致合同总价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同总价款应相应减少，工期相应调整。

　　8.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　9．合同总价款计算规则及构成方式：

　　本工程的合同总价款包含社会保障费等税费。计算规则按专用条款规定。

　　10．合同价款的支付及结算方式：

　　发包人按合同向承包人支付合同价款。承包人应向发包人出具合法有效的收款凭证，并将发放到工人的付款凭证交付发包人。

　　合同价款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

　　11．安全事故责任

　　由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。

　　12．违约责任：

　　12.1发包人违约责任

　　当发生下列情况时：____________

　　（1）发包人未能按约定的款项类别、金额、承包人指定账户和时间支付相应款项。

　　（2）发包人不按约定核实承包人完成的工程量。

　　（3）发包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。

　　发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。

　　12.2承包人违约责任

　　当发生下列情况时：____________

　　（1）承包人因自身原因延期交工的。

　　（2）承包人施工质量不符合本合同协议书7条约定的质量标准。

　　（3）承包人未达到约定的安全文明施工标准。

　　（4）承包人以非正当方式（包括围堵、占据施工现场、发包人办公场所；以任何手段阻止施工现场正常施工、发包人正常办公秩序；阻塞交通；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及《国务院信访工作条例》〔国务院第431号令〕第四百七十八条规定的行为）向发包人提出要求的行为。

　　（5）承包人未能履行或不按约定履行合同中约定的其他责任和义务。

　　承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其他责任和义务。

　　13．合同争议：

　　发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续。同时，应保护好已完工作成果。

　　（1）一方违约导致合同确已无法履行，双方协议解除合同；

　　（2）经双方同意终止或解除合同；

　　（3）仲裁机构裁定终止或解除合同；

　　（4）人民法院判决终止或解除合同。

　　14．合同解除：

　　14.1承包人和发包人协商一致的，可以解除本合同。

　　14.2发包人与建设单位的施工总承包合同（专业承包合同）解除的，发包人可以向承包人发出书面通知解除本合同。

　　14.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，承包人可以停止工作。发包人超过28天仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出书面通知解除合同。

　　14.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出书面通知解除合同。

　　14.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，合同任意一方可向另一方发出书面通知解除合同。

　　14.6本合同约定的解除条件成立时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人负责赔偿。发包人不按约定支付解除合同结算价款，影响承包人及时退场的或给承包人造成经济损失的，由发包人负责赔偿。

　　14.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。

　　14.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当承担违约责任，并赔偿因合同解除给对方造成的损失。

　　15．合同终止

　　双方完全履行合同全部义务，合同总价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同终止。

　　16．合同备案

　　发包人和承包人根据规定将本合同备案。

　　17．补充条款

　　在专用条款中约定。

　　第三部分专用条款

　　1．发包人

　　1.1发包人权力和义务

　　1.1.1本工程安全文明施工要求达到：________________________________。达到此标准，发包人将按照___________标准予以奖励；未达到此标准，发包人将按照___________标准予以处罚。

　　1.1.3发包人应在劳务分包工作开工_____天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸__________套。承包人应在接到图纸后_____天内，向发包人提交材料、设备、构配件供应计划；经发包人确认后，发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人可以拒收，发包人承担由此造成的损失。

　　2．承包人

　　2.1承包人权力和义务

　　2.1.5施工中由承包人自带的低值易耗材料、工具用具和机械包括___________

　　_____________________________________________________________________

　　___________________________________________________

　　6．送达：

　　（9）双方约定的其它情况:______________________ 。

　　9．合同总价款计算规则及构成方式

　　9.1本工程的合同总价款采用下列第_____________种方式计算：

　　（1）工程量清单综合单价计价；

　　（2）工种工日单价；

　　（3）综合工日单价；

　　（4）建筑面积综合单价；

　　（5）固定合同总价款；

　　（6）工程实物量综合单价。

　　（7）双方约定其他计算方式：___________ 。

　　9.2施工中发生的点工、时工单价______________元/工日，停工、窝工单价_________________元/日，工日的计量按有效签证的签证数量。其他费用：________

　　________________________________________________________________ 。

　　9.3合同价格未包括的风险范围：__________________，如发生，调整方式为__________________________________。

　　9.4采用工程量清单方式计价的，工程的计量规则、计价办法及其他相关规定，以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准。参考表格如下：

　　9.5采用工种工日单价方式计价的，不同工种工日单价为：

　　备注：有上表20种工种未涉及到的工种，可自行在上表中补充。工程量的计量按有效签证的签证数量调整。

　　9.6采用综合工日单价方式计价的，综合工日单价为__________元/工日，暂共___________工日；工日的计量按有效签证的签证数量调整。

　　9.7采用建筑面积综合单价方式计价的，合同价款单价为_____________元/m2，建筑面积暂定___________ m2。

　　9.7.1建筑面积的计算规则为______________________否则按现行国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》计算。

　　9.7.2遇本合同中止、解除时，未形成建筑平方米的劳务作业工程量的计算方式为________________，计算规则为______________________________________，单价为_____________ 。

　　9.8采用固定合同总价款方式计价的，合同固定总价款_______为________元，双方约定下列情况可对合同总价款进行调整：__________________________

　　调整方法为：______________________________________________________。

　　9.9采用工程实物量综合单价方式计价的，参考表格如下：

　　备注：有上表中未涉及到的施工项目，可自行在上表中补充。

　　10．合同价款的支付及结算方式：

　　10.1劳务进度款按月支付，进度款金额为上月完成劳务作业量所对应劳务费用的_____________%。承包人每月7日前将上月实际完成劳务作业量和对应的劳务费用书面形式报送发包人，发包人收到书面资料7日内审核确认并书面答复承包人，逾期不答复的，视为同意承包人提交的劳务作业量和对应劳务费用。承包人自劳务作业完成并经发包人及监理单位验收之日起28日内将包括合同最终总价款金额的结算资料提交发包人，逾期不提交将视之前提交的资料为最终结算资料。发包人自收到承包人提交的结算资料之日起28日内审核确认并书面答复承包人。逾期不答复的，视为同意承包人提交的结算资料。

　　10.2合同价款的支付以___________的方式办理。发包人书面答复或视为同意劳务进度款（或合同最终总价款）之日起7日内支付合同价款。

　　10.3双方约定其他支付及结算方式：______________。

　　如承包人未如期支付工人工资、法定社会保险费用，造成工人的投诉、纠纷，发包人有权从未结算劳务款中代承包人支付上述费用，并扣除因此而产生的经济损失及违约金后，剩余的劳务款再向承包人支付。

　　12．违约责任：

　　12.1双方应严格按照合同履约。任何一方擅自解除合同，除向对方支付合同总价款__________%的违约金外，还应承担因违约而造成对方的经济损失。

　　12.2发包人不按约定支付合同价款的，每逾期1日，应向承包人支付应付金额0.05%的违约金。

　　12.3承包人因自身原因延期交工的，每逾期1日，应向发包人支付合同总价款0.05%的违约金。

　　13．合同争议：

　　双方在履约过程中产生争议，应协商解决或请求调解解决，协商或调解不成的，采用下列第_____种方式解决争议：____________

　　（1）向广州仲裁委员会申请仲裁。

　　（2）向人民法院起诉。

　　17．补充条款：

　　__________________________________________________________

　　___________________________________________________

　　第四部分附件

　　附件一：____________

　　法定代表人（负责人）证明书

　　___________现任我单位_______________职务，为法定代表人（负责人）特此证明。

　　法定代表人（负责人）

　　性别：_____________

　　______年龄：_____________

　　身份证号：______________________

　　注册号码：______________________

　　企业类型：______________________

　　经营范围：__________________________________________

　　____________________________________________________

　　_______________________________________________

　　单位（盖章）

　　______年______月______日

　　附件二：____________

　　授权委托证明书

　　兹授权___________为我方委托代理人，其权限是：__________

　　___________________________________________________

　　代理人

　　性别：_____________

　　______年龄：_____________

　　身份证号：______________________

　　注册号码：______________________

　　企业类型：______________________

　　经营范围：__________________________________________

　　______________________________________________________

　　法定代表人（负责人）：__________________（签名）

　　授权单位（盖章）

　　______年______月______日

施工分包合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就项目土方挖运工程施工相关事宜，经协商一致达成以下合同条款：

　　一、工程名称：

　　二、工作范围：项目基坑土方、基坑独立基础土方以及基坑支护灌注桩泥渣的开挖、装车、外运，注桩泥渣的开挖以及人工配合机械挖土后的地面平整（平整度按规范标准执行）、挖土时对工程桩的保护等工作。

　　三、合同价款

　　1．基坑土方外运：根据工程设计图纸及施工现场确认按挖掘前天然密度体积（自然方）为准计价：元/m，弃土点为政府指定位置，如以后需运至超过政府指定弃土点5公里以外，每立方土加1.5元。保证金在进场开挖后15个工作日后退还20万保证金，剩余保证金待全部完工后15个工作日退还。此单价为综合包干价，以后不做任何调整（即包工、包机械设备、包工期、包工程桩的成品保护、包安全文明施工、包税金等的方式进行施工）。

　　2．在合同实施期间综合单价不因市场和政策性调价等因素的变化而变动该综合单价（包括直接费、间接费、利润、税金、规费、环保、市容、公安等部门规定缴纳的有关费用、并按照规定采取维护市容、防止污染等相关措施的一切费用）及完成该项工作的一切工作内容。

　　3．综合单价中包括相关政府部门收取的渣土费用以及其他相关费用，相关手续由乙方办理，费用由乙方支付。乙方应及时代甲方办理该项目《市容环境卫生责任书》，并承担产生的全部费用。

　　四、工期要求：

　　以项目总进度计划确定合同施工工期，乙方必须满足建设方施工工期要求，如乙方未在建设方计划工期内完成施工任务而造成建设方的处罚以及相关罚款一律由乙方承担。

　　五、管理责任

　　1．乙方须向甲方交纳500000元（伍拾万元）屡约保证金，并在合同签订日起壹个工作日内将保证金转到本合同指定帐户内。帐户：户名：帐号：

　　2．乙方不得转让，转包该合同，否则一经发现即行解除合同，并扣除履约保证金。

　　3．乙方现场安排专业管理人员根据工程设计图纸来开挖土方，并服从甲方管理人员的现场管理。若乙方未按照甲方要求造成损失，甲方有权另行安排机械，并由乙方承担一切损失费用，并从保证金中扣除。

　　4．乙方在施工过程中不服从管理及不按照相关技术要求施工，甲方有权对乙方进行1~5万元罚款。

　　5．如果土方运土过程中，因乙方原因造成停工，基础土方工程量不予结算，并且没收全部保证金。

　　六、付款方式：

　　1．本工程不支付预付款，根据业主合同待基础完成后收到业主第一次进度款后付完成工程量的70%。剩余30%进度款在收到业主第二次进度款完成支付。

　　2．每次拿进度款之前乙方应开好相应款项的增值税发票。

　　3．土方工程完工后并且相关单位验收合格后，甲方15个工作日退还乙方剩余保证金。

　　4．土方工程量计算根据双方签字的《原始地面高程图》作为工程量计算的依据，经签字后不作任何调整。

　　七、安全施工及环境保护：

　　1．乙方应遵守工程施工安全生产的相关规定，加强对参与施工人员的'安全教育，指派专人负责安全事项，检查施工机械运行情况，禁止带病作业，严防机械事故及人身伤害。因乙方施工人员违章操作、野蛮施工引发一切事故，由乙方承担全部经济损失，若造成人员伤亡，乙方除承担经济赔偿外，必须承担由此造成的法律责任。

　　2．渣土外运车辆必须严格遵守交通规则及当地政府的有关规定，不得超载、超速行驶，因乙方渣土运输车辆违章引发的交通事故，由乙方承担全部经济损失和法律责任。事故性质严重的，甲方有权解除合同。

　　3．乙方应注意保护环境卫生，甲方负责施工现场大门内设置并安装洗车平台的成套设备，渣土运输车辆驶出施工现场大门前，乙方要派专人清洗车辆，保持车辆轮胎洁净无泥土，防止车辆带土上路污染城区道路，由此造成环卫部位的所有处罚由乙方承担。

　　4．渣土必须清运至政府部门指定、认可的合法弃土场地或建筑垃圾消纳场地，如发生抛洒、随意倾倒渣土事件，造成相关部门的罚款全部由乙方承担。

　　八、双方的权利与义务：

　　1. 甲方负责向乙方进行现场施工技术交底，组织工程验收以及解决施工中所涉及甲方的相关事宜；

　　2．甲方按照合同约定支付乙方工程进度款项；

　　3．开工前，乙方应做好本工种工人的安全注意事项教育工作，严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工，在土方外运、倾倒等作业中，如出现安全事故，一概由乙方负责；

　　4．乙方应积极配合甲方协商好与现场其他施工单位的各项工作，顾全大局；

　　5．工地内修筑交通运输便道及需要铺设钢板，由乙方自己承担钢板运输及租赁费。

　　6. 乙方在土方挖、运过程中，乙方施工人员不服从甲方管理人员安排，或造成甲方停工整顿等事宜，甲方有权单方解除合同，并且已完成土方工程量款不予结算及不退还履约保证金。

　　7．乙方负责渣土外运的一切手续及道路清洁所发生的费用，如因道路清洁问题引起的暂停施工损失及相关费用由乙方承担。

　　九、争议解决：如双方发生争议，由双方协商解决，协商不成。任何一方可向人民法院诉讼解决。

　　本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　身份证号码：身份证号码：

　　电话：电话：

　　日期：年月日日期：年月日

　　关于土方挖、运、清理分包清单报价

　　公司

　　工程

　　经我司研究决定，项目土方采用包干制综合单价：元/m3，并自愿交纳履约保证金万元。

　　具体相关事宜，按合同条款执行。

　　渣土运输有限公司

施工分包合同6

　　甲方:

　　乙方:

　　根据XXXX施工的的需要，甲方将XXXXX工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。

　　一、工程名称：

　　二、承包方式：

　　三、工程单价：

　　四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。

　　五、工期要求：按业主要求工期20xx年X月XX日完工。

　　六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。

　　七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。

　　八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的拨款额XX%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的XX%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

　　九、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责协调施工环境、业主及监理关系。

　　2、负责技术、协助整理施工技术资料。

　　3、严格履行项目部各项管理工作。

　　4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。

　　（二）乙方责任：

　　1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。

　　2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。

　　3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。

　　4、保证工程按时完成。

　　5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。

　　6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。

　　7、向甲方缴纳XXXX元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的'，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。

　　十、合同解除：

　　乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

　　2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；

　　3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。

　　甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。

　　乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

　　十一、违约责任：

　　甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

　　十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

　　十三、本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章）：

　　代表：

　　乙方（盖章）：

　　代表：

　　20xx年X月XX日

施工分包合同7

　　总承包人：(以下简称甲方)______

　　分包人： (以下简称乙方)______

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。

　　一、工程概况

　　建设单位：______

　　工程名称：______

　　工程地点：______

　　工程规模：框剪结构，占地面积16792㎡，包括门急诊大楼、住院大楼及相关配套设施，总建筑面积67780㎡。

　　工程内容：施工图纸、招标文件、招标答疑(包含甲供材料及暂定价)、工程量清单、投标文件、湖南省第五工程有限公司与安化县人民医院签订的湖南省建设工程施工合同;

　　承包形式：包工、包料、包机械设备、包工期、包质量。部分主要材料和设备采取"甲供"的形式;其他材料和设备一般由总承包人推荐品牌，分包人采购。

　　二、合同工期

　　开工日期：

　　一期计划开工日期： ______年 ______月 ______日(以开工令为准)，计划工期：458 天;

　　二期计划开工日期: ______年 ______月 ______日(以开工令为准),计划工期:360 天;

　　计划竣工日期： ______年______ 月 ______日 (以实际竣工日期为准)

　　合同工期总日历天数：818天。

　　三、工程质量标准

　　符合建筑工程质量验收规范，达到合格标准。符合湖南省建筑施工安全质量标准化示范工地要求。

　　四、合同价款

　　1、按总承包单位一、二期投标报价合同价款下浮 % 。

　　2、弱电智能化工程合同报价外追加工程量款下浮 % 。

　　3、合同价款包括的内容、综合单价以总承包人投标报价为准。

　　五、付款方式：

　　5.1 一期工程付款：按工程形象进度支付，经甲方审核后支付至已完工程的70%，整体工程结算审核后付至结算造价的90%。10%的质保金按"工程质量保修书"要求支付。

　　5.2 进度款支付：一期十六层医疗综合楼从±0每完成四层付款一次;二期五层裙楼每完成二层、十四层住院楼每完成四层付款一次;主体竣工验收合格后按二个月付款一次。

　　乙方如承包范围内的工作未完就要退场或被勒令退场，结算予留的30%工程款不予支付，作为对甲方的补偿。

　　六、结算方式：

　　整体工程竣工验收合格后20天内，乙方向甲方递交竣工结算资料(按甲方的投标报价与追加合同款)，由甲方统一做好整体工程的结算书递交建设方，整体工程结算经建设方审核后付款付至结算造价的90%。10%的质保金按甲方与建设方签订的"工程质量保修书"要求支付。

　　七、质量要求

　　(1)乙方必须确保范围内的分项工程质量达到《建筑安装工程质量验收规范》的优良标准。凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工所有工料费用由乙方负责并承担甲方工期损失。出现堵管、偏位标高不符造成的凿除用工由乙方自理。

　　(2)严格执行质量"三检"制度，每道工序完成后，乙方根据甲方要求首先进行自检并做好记录，合格后方可。要求甲方质检员进行验收。对不进行自检或无记录或记录与事实不符即要求甲方质检员验收，而被质检员验收为不合格时，每发生一次，罚款500元且承担由此造成的损失。

　　(3)甲方质安员在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须照章执行，对拒不执行整改意见的或整改不及时的，或验收后仍达不到质量要求的每次罚款500元。且甲方可安排其他队伍予以整改，所发生的费用由乙方承担。

　　八、安全施工

　　(1)乙方必须设立安全负责人及班组兼职安全员，并报甲方，配合甲方做好进场及日常安全工作。

　　(2)乙方必须定期做好班内安全教育，使班组人员均有很强的安全意识。

　　(3)乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的安全操作规程，安全管理细则，安全管理制度及治安管理条例。

　　(4)由于乙方操作不当或违反操作规程等原因发生安全事故或造成他人、他方人员损失及项目造成损失，损失在20______0元内(含20______0元)由乙方承担全部责任，超过20______0元的由双方协商解决;如因不可避免或不可预见所造成的安全事故，双方协商解决。

　　(5)乙方在施工过程中，有违反操作规程，安全管理细则行为而造成后果，甲方的有关管理人员有权对其提出书面或口头整改通知，并给予每次罚款50元，对两次及其以上整改不到位者，甲方将做出退场处理。造成后果者乙方自负。

　　(6)乙方进入施工现场作业必须按规定穿工作服、戴好安全帽、安全带、配带工号牌及遵守建设单位有关管理规定，每违反一次罚款20元。

　　(7)在甲方的施工区域，乙方不得自己开设食堂。

　　九、进度要求：按甲方进度计划表完成。

　　(1)乙方必须按甲方下达的控制进度时间按期或提前完成，每拖延一天，罚款500元。

　　(2)甲方每周对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到进度要求，甲方有权勒令乙方无条件退场，乙方必须服从。

　　十、文明施工

　　(1)乙方在施工期间，应加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。

　　(2)乙方未用的材料必须堆放整齐，井然有序。拆下的材料必须及时进行清理并按项目部布置的地方统一分类堆放。

　　(3)乙方下班前应将作业层的垃圾清理并运至工地指定地点，不得到处乱扔，否则甲方指派专人清理，所有人工从乙方结算单中扣除。

　　(4)乙方在施工期间，必须统一戴好安全帽，系好安全帽带，严禁在作业层违章作业，野蛮施工及打赤膊、穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为，每发生一次，罚款50元/人次。被业主和监理罚款者，由乙方负责甲方代扣。

　　(5)施工现场不准随地吸烟，应到指定的吸烟室吸烟。

　　(6)乙方管理人员必须服从甲方管理人员的安排，如有不听安排每次罚款500元。

　　十一、甲、乙双方职责

　　甲方职责：

　　(1)甲方为乙方提供住宿条件(乙方自带行李，自购餐票)。

　　(2)乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行教育培训。

　　(3)甲方协助乙方办理有关证件(包括外来劳动就业证、暂住证)，办证的费用由乙方承担。

　　(4)甲方根据生产情况安排乙方任务，并对乙方进行分部分项工程技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

　　(5)甲方提供施工层的电源、水源。

　　乙方职责：

　　(1)乙方所有施工人员必须服从甲方的有关人员及相关人员的统一调度指挥。未经甲方安排、同意的工程量不予结算，擅自作业造成的损失由乙方承担。

　　(2)乙方在施工中，不得随意动用甲方专业人员操作的设备及电器开关箱。

　　(3)乙方必须遵守甲方各项规章制度，不得在建设单位工作和生活区内行走。

　　(4)乙方必须按照工程图纸、设计变更、技术核定，甲方施工方案、工艺标准、技术交底以及甲方其他要求进行施工作业，必须按期、保质、保量、安全地完成承包的'分项工程。

　　(5)乙方在施工过程中应做到工完料尽场地清。

　　(6)乙方在施工过程中不能乱动甲方的材料、机械，如有乱动或偷窃材料、机械的甲方按损失材料价值加倍罚款。触犯刑律者，由司法部门究刑事责任。

　　(7)乙方的进、退场费用自负。

　　(8)乙方人员的劳动保护费用由乙方承担，雨衣、雨裤、雨靴等自负，费用自理。

　　(9)乙方必须进行班前安全活动，进行班前安全检查。

　　(10)负责配套电缆线、自用照明用线及灯具等。

　　十二、违约责任

　　(1)乙方不能按甲方的质量、安全、进度、文明施工要求施工，甲方有权终止合同。

　　(2)乙方在施工现场发生打架斗殴事件，甲方有权终止合同，并由乙方承担给甲方造成的损失。

　　(3)不服从甲方安排、指挥造成的损失由乙方承担，给甲方造成的损失由乙方赔偿。

　　十三、其他事项

　　(1)签定合同后一周内，乙方必须将进场人员造册上报甲方并附身份证复印件。

　　(2)乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天前向甲方提供变更人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对，一旦发现乙方人员与其花名册不符，每人次罚50元，乙方人员与其花名册不符者所发生的伤亡事故，甲方将视其为私招乱雇，勿论原因，一切后果由乙方负责。

　　(3)乙方负责人不得擅自离开施工现场，若有急事或重要事情须向甲方对口专业管理人员请假，如未请假或未委托代理负责人，每次罚款200元。乙方其他人员未经甲方同意，任何时候(包括节假及双抢期间)均不得擅自离岗否则每发现一次罚款100元，且应赔偿甲方由此造成的损失。

　　(4)施工过程中，如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生，乙方赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小罚款500至5000元。

　　(5)乙方必须做好承包范围内的半成品和成品的保护工作，并不得破坏其他班组的半成品和成品，否则按损失状况加倍处罚。

　　(6)甲方有权辞退乙方不听指挥或不听安排的人员。

　　(7)乙方不履行合同，其余款不予支付。

　　(8)本合同未尽事宜，双方协商以补充条款解决。

　　以上合同条款自双方签字之日起生效，此合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，三份均具有同等法律效力。

　　甲方(盖章)：______ 乙方(盖章)：______

　　甲方负责人： ______乙方负责人：______

　　甲方代表：______ 乙方代表：______

　　联系电话：______ 联系电话：______

　　日期：______

施工分包合同8

　　承包方(甲方)：_______________

　　分包方(乙方)：_______________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及工程所在地政府的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

　　本合同由以下文件组成，并互为说明，如出现含糊和(或)歧义时，应按照以下先后顺序解释,同时遵守最新签署的合同文件具有优先解释效力的原则。

　　一、本合同及补充协议书;

　　二、本合同专用条款;

　　三、本合同通用条款;

　　四、本合同的附件;

　　五、本合同工程建设标准及有关技术文件、图纸;

　　六、合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其他书面文件。

　　第一条工程概况1.2、工程地点：山西省太原市工业新区(太原市阳曲县)修复全、文明施工、环境保护的包干方式。

　　第二条合同工期

　　2.1、合同工期：本工程于日开工，至年月竣工，共个日历天(具体开工时间按甲方现场指令执行)。日2.2、乙方不能按时开工，工期可顺延。

　　2.3、遇有下列情况之一，工期可顺延：

　　a、因不可抗力影响;

　　b、重大的设计变更而增加的工作量，使乙方无法按进度计划进行;

　　c、业主原因的工期调整。

　　2.4、发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

　　第三条工程质量

　　3.1、乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、行业、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，确保工程质量一次性验收合格。

　　3.2、本工程必须满足单位工程优良率对发包方的承诺。第四条合同造价及计价方式

　　4.1、本合同总价暂定为人民币合同价格不因材料价格上涨、人工费上涨、市场行情变化等任何原因调整。元/吨，从加工场地运输到安装现场喷砂除锈喷吐油漆350元/吨(油漆按图纸规范要求施工)，总计：2190元/吨。懔条安装元/吨，螺栓具体单价明细见钢结构综合单价表)。施工材料损耗率损耗由乙方自行处理。如果大于3%，超过部分乙方向甲方办理退料或按市场价在工程款中扣除。

　　4.3、综合固定单价包括但不限于人工费、材料费、材料之任何市场浮动与价差、机械费、材料搭接、损耗费、机械进出场费、台班费、管理费、利润、临建设施费、水电费、环境保护费、办理通行证费、环保证费、施工过程中资料整理及完整的竣工资料、安全文明、及一切上缴政府部门各类规费及其他政策性调整费用等所有分包方所要完成施工内容的全部费用，且充分考虑一切施工因素和风险、意外事件或不可抗力风险。

　　4.4、上述单价包含水电费。如施工中发生零工，不分大小工按照市场价(暂定180元/天)执行。

　　4.5、乙方在签约前应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场为由提出调整价格和延长工期的要求。

　　第五条材料供应

　　5.1、本工程所用5.2、甲供材料乙方领用数量不得超过施工图(含设计图纸、设计变更、材料代用等)预算数量。

　　5.3、乙方负责编制甲供材料的材料预算和材料采购计划并报甲方审核，确认后方可实施采购。

　　5.4、甲供材料由甲方负责运输至乙方指定场所，乙方负责卸车并负责保管。卸车费用由乙方承担。

　　5.5、乙方利用边角料制作甲方指定尺寸、厚度的预埋件的钢板，按乙方施工工程量计算。

　　5.6、现场构件安装发生水电费按计量计算工程款中扣除(如果有)

　　5.7、甲供材料的质量自行负责测试检验。

　　5.8、甲供材料由乙方指定专人负责签收。本工程乙方负责签收人员为5.9、双方确认除甲供材料外，本工程所用其他材料由乙方自行采购。

　　第六条甲方驻工地代表

　　6.1、甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。有关甲方的任何承诺及批准，以甲方代表签字并加盖公司项目经理部公章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。

　　6.2、甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。

　　6.3、甲方代表或甲方代表委派人员易人，甲方应及时书面通知乙方，继任者必须继续承担前任应负的责任。

　　第七条乙方驻工地代表

　　7.1、乙方委派)为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。乙方的要求和通知须以书面形式由乙方代表签字方为有效，并视其为乙方意见的有效表达，否则甲方有权不予认可。乙方驻工地代表或乙方的合法授权人签署的一切与本项目有关的会议纪要、签证、承诺、补充协议等书面文件均视为乙方意见的有效表达，乙方一概予以承认并履行。

　　7.2、乙方代表或乙方代表委派人员更换，乙方通知甲方。继任者必须继续承担前任应负的责任。

　　第八条甲方责任

　　8.1、在开工前15天负责向乙方提供施工图及有关资料、要求说明2套。

　　8.2、提供工程总进度计划要求和具体的形象进度要求。

　　8.3、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及环保与文明施工的交底工作。

　　8.4、审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。

　　8.5、及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。

　　8.6、在施工期间，协调好乙方与其他分包单位的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。

　　8.7、在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点，经监理复核后，以书面形式进行现场交验。

　　8.8、在施工期间提供乙方施工用电源、水源，在甲方支付工程款时相应扣除乙方施工用水、电费。

　　8.9、尽可能提供工地现有的材料和工具仓库及材料堆放点和现场生活设施。

　　8.10、负责对乙方施工过程中的尺寸、标高复核工作，甲方对乙方的尺寸、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。

　　8.11、甲方接乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间验收报告、工程竣工报告后，及时组织业主、监理、乙方进行验收。

　　第九条乙方责任

　　9.1、工程开工前，应向甲方报送施工组织设计、详细的施工进度计划及其它有关施工文件。

　　9.2、开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、环保与文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。

　　9.3、认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。

　　9.4、甲方提供的施工用电送配至指定的现场开关，从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，由乙方自行配备。

　　9.5、乙方应按甲方要求及工程施工需要配备必要的'管理人员及施工人员(相关人员必须持证上岗，使用的工器具等必须检测合格并在有效合格期内)，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及环保与文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，

　　9.6、乙方须负责本工程的施工期间及竣工未交付前的产品保护，必须落实行之有效的产品保护措施，产品保护措施方案须得到甲方批准方可实施，产品保护费用由乙方承担。

　　9.7、因设计变更造成乙方工程返工，甲方应协助乙方做好弥补措施，减少损失。由此而引起乙方经济损失，乙方应将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时给予补偿。

　　9.8、乙方队伍进场前必须将施工队伍的《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》、《安全生产许可证》等"三证"的原件和原件扫描件、加盖乙方公章的复印件和施工人员名册交甲方项目部。乙方的管理人员和特殊工种的操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责。

　　9.9、乙方用工必须遵守《劳动法》等有关法律及政府部门有关规定，现场施工人员不得使用未满18周岁的未成年人和55周岁以上老年工。

　　9.10、乙方应按规定为从业人员依法办理社会保险事宜。乙方必须按照有关规定，为所有入场施工人员缴纳保险等相关事宜。如乙方不为施工人员缴纳保险的，若发生意外伤害、伤亡等事故，所产生的一切费用均由乙方自行承担。

　　9.11、乙方按照甲方要求的格式，在指定时间内完成并上报各种施工方案、技术措施、施工进度报表、质量报验资料、工程资料及与本工程有关的其它资料。

　　9.12、乙方须按有关规范和规定做好隐蔽工程验收及分部分项工程验收工作。

　　9.13、乙方须遵守甲方项目管理规定及现场相关管理制度规定。乙方必须服从甲方转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。

　　9.14、对于甲方告知乙方的与分包工程有关的总包合同的情况，乙方应履行保密义务。否则要承担由此给业主和甲方造成的一切损失。

　　9.15、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。乙方应避免因自身行为或疏漏造成甲方违反总包合同中的约定的承包方义务的情况发生。

　　第十条付款及结算方法10.2、预付款回扣方式：无

　　10.3、进度款采用现金、银行转账方式支付。

　　10.4、乙方应在每月25日按实际完成工作量上报甲方，经甲方核准认可后甲方按被核准的每月完成工作量的85%支付。工程竣工验收通过后月度累计工程款支付至累计工作量的90%时，即停止付款。

　　10.5、工程竣工验收通过后的乙方向甲方递交工程竣工结算书，经审定后，正式办理工程竣工结算手续。

　　10.6、工程完工交付验收合格后，并在竣工结算完毕后，甲方一次性支付至合同结算价的余下的%为保修金，待工程交工满1年后，经甲方及业主确认工程无质量缺陷时，无条件付清全部保修金余款。

　　10.7、在合同签约时，乙方对本工程的资金支付情况已作充分说明。由于业主拖欠工程款而造成甲方不能支付乙方的情况，乙方有义务向造成资金风险的甲方进行资金催讨和索赔。

　　10.8、乙方应在甲方要求的时间内出具符合税务规定的发票，否则甲方可以拒绝支付工程款。

　　第十一条图纸

　　甲方在乙方分项工程施工前提供施工图2套，乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。

　　第十二条工程保修

　　12.1、保修期限：执行建设部《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定。(如主合同规定保修年限超过建设部规定，执行主合同规定)

　　1.2、在保修期内，由于乙方的施工质量或施工缺陷原因引起的质量问题均由乙方负责修复，费用由乙方承担，若乙方不予维修或不按照约定期限维修，则甲方可另行委托他人维修，费用由质保金中扣除。

　　第十三条总承包合同终止

　　13.1、如甲方与业主签订的总承包合同以任何理由中止、终止，则甲方应在此后立即以书面形式通知分包方立即中止、终止本分包合同的雇佣关系，则甲方给予乙方相应补偿，。

　　第十四条其它条款

　　14.1、《建设工程承发包安全管理协议》、《廉洁协议》、《节能环保协议》、《消防保卫、交通安全管理协议》、《关于农民工工资支付有关问题的告知函》作为本合同的附件，与本合同一并签订。

　　14.2、乙方已充分完整了解本分包项目的资金和付款情况、场地设施、实施条件等相关情况;甲乙双方已清楚知悉本合同所有条款，并对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

　　14.3、乙方在充分了解、熟悉甲方与本项目业主所签订的相关合同、协议的基础上签订本合同。

　　14.4、本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。

　　14.5、本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向当地人民法院提起诉讼。

　　14.6、本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效，本合同在全部工程施工验收完毕，甲方支付竣工结算价款后，乙方履行合同的全部义务(包括保修义务)后失效。

　　14.7、本合同，一式2份，由双方分别保存。其中：发包人执1份，承包人执1份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工分包合同9

　　甲方：__________ (简称甲方)

　　乙方：__________ (简称乙方)

　　根据《民法典》、《建筑法》建筑工程总承包、分包管理办法及建筑工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例规定要求、结合本工程实际情况，在平等互利的条件下，经双方协商签订本合同，双方共同遵守。

　　一、工程概况：__________

　　1、工程名称：__________改造工程。

　　2、工程地址：_________。

　　3、工程内容：__________工程。

　　二、承包方式：包工包料包施工，验收合格后按实铺面积结算。乙方应严格根据设计图纸要求组织施工，施工前使用的材料及样品向甲方报样，并且所用材料进行二次复试出具合格报告得到认可后方能批量使用。

　　三、承包价款商业街1#楼地暖工程，包工包料包施工，达到【北京建筑工程施工质量验收标准】。根据设计图纸按实铺面积每平方米 _____元。

　　四、质量要求：

　　地面敷设采暖工程使用的厂家联塑，pe_____管材、管件、配件的质量，必须符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。地面下敷设的盘管埋地部分不得有接头，盘管隐蔽前必须进行水压试验，试验压力为工作压力的1.5倍，但不小于0.6mpa。加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象，曲率半径不应小于管道外径的.5倍。加热盘管管径、间距和长度必须符合设计要求，其允许偏差为±10㎜.分(集)水器规格、型号、公称压力及安装位置、高度等应符合甲方使用要求。乙方应严格按照合同约定及图纸设计要求的质量标准进入工地，并按北京市建筑工程有关规范、规定进行。如达不到以上要求，甲方有权叫乙方重新更换产品，在工程竣工验收合格移交给甲方前，乙方要作好成品保护工作，如有损坏由乙方负责维修，甲方预留乙方工程总造价的5%作为工程质量保证金，在工程验收合格移交给客户后其产品保修三年，如三年后无质量问题返还其剩余工程款。

　　五、应缴纳费用：

　　施工总承包方单位向分包方提供必要的施工场地、水、电、及配套设施。

　　六、付款方式：地暖工程施工完毕后，，通过甲方及质量监督部门验收合格后支付其工程款，开正式建安发票。

　　七、工程工期：按施工单位土建进度计划安排工期执行，影响土建施工单位交工时间其按工程造价罚款。

　　八、乙方责任：

　　1、乙方(承包人)承担其在经营管理过程中，所产生的民事责任和刑事责任。

　　2、尊重甲方代表和现场总工程负责人的工作，接受其正确的监督与指导，服从甲方的施工安排部署，遵守甲方的现场规章制度。

　　3、落实甲方安全生产措施，进行安全生产教育，对安全生产全面负责并承担其相应的责任。

　　4、乙方提供所经营项目的相应资质到相关部门办理劳动备案手续。

　　5、其他指标：__________为考核性指标，考核性指标未达标而出现的罚款进入乙方成本。

　　九、甲方责任：

　　1、乙方进入现场后，双方本着互惠互利、相互协调的原则确保工程的顺利进行。

　　2、甲方负责乙方与其他工种协调配合工作。

　　十、安全目标：无重大伤亡事故，轻伤事故不得超过本施工项目签订合同的3‰，无千元以上设备和火灾事故。

　　十一、保险：由项目总承包协助分包单位缴纳意外伤害保险，分包单位进入现场人员应持身份证复印件及时办理登记手续，施工人员不得随意出入，夜不归宿上网等，否则发生一切后果由分包单位自负。

　　十二、安全生产：分包单位必须服从总承包单位的管理。分包单位须建立安全组织机构、安全管理制度及责任管理、安全操作规程等。配备专职安全员。详细编制各专项安全施工组织设计及安全技术措施。按照安全生产管理条例规定，分包项目技术负责人施工前必须对全人员进行安全技术教育和作好安全技术交底工作。

　　施工中严格按照本工种操作规程和安全交底施工，不违章作业。定期组织安全检查，发现隐患按三定措施在限期内及时整改。特种作业人员必须持证上岗。分包工程的承包人安全生产对总承包人负责，发生事故总承包人不负任何责任。

　　十三、文明施工：在施工过程中要按规定做好文明施工工作。标准建设五小设施。做到工完场清，并作好卫生、防疫、保健的各项工作。五级以上大风天气禁止使用一切烟火。

　　十四、安全防护设施和劳动保护用品由专业分包单位自行解决。

　　十五、责任：因分包方违反有关法律、法规及总承包方有关管理规定及违章作业所造成的一切事故的经济损失及罚款责任自负。总承包方并按照规定扣除相应的违约金。

　　十六、其他未尽事宜按国家、省、市有关法律、法规执行。

　　工程验收：执行现行北京市地方标准和验收规范。

　　本协议一式叁份甲方贰份，乙方壹份。经双方法人代表签字盖章后生效，

　　工程结束(除保修条款外)自然失效。

　　甲方：__________ 乙方：__________

　　法人代表：__________ 法人代表：__________

　　电话：__________ 电话：__________

　　_____年 _____月 _____日 _____年 _____月 _____日

施工分包合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本专业工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称，贵州毕节学院体育馆建设项目檐口封包制作安装等。工程地点、毕节学院工程内容、毕节学院体育馆建设项目檐口封包及骨架。

　　二、工程承包范围

　　1.承包范围：毕节学院体育馆建设工程檐口封包及骨架，檐口封包内容所有骨架及铝单板安装制作及防锈处理以及工程所需的脚手架工程。

　　三、合同工期

　　开工时间：20xx年10月24日，完工时间：20xx年12月31日。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：按相关图子及规范要求，达到一次性验收合格。若出现质量问题，乙方应无条件返工至验收合格为止，因此产生的费用有乙方自行承担。

　　五、综合单价及工程量计算

　　单价以固定综合单价方式确定：单价含人工费，材料费、机械费，材料实验，成品半成品焊缝及测费、综合措施费，材料损耗费，油漆费、施工水电费。所用材料按每平方米800元计算。所用钢骨架材料为：方管50×50×0.4㎝厚，铝单板采用2.5㎝厚氟碳漆。

　　六、结算

　　按实际审计定工程量{建设方和监理方确定工程量｝乘以包单价为准。

　　七、付款方式

　　1.材料预付款30%定金，材料到场补80%材料款。每月按实际完成工程量(建设方和监理方确定工程量)的80%扣减支付的材料款后支付余款。.备注：檐口脚手架以包干价(220xx0.00)元(贰拾贰万元正)含税，由甲方支付给乙方，根据乙方提供方案搭架完工，甲方支付乙方(176000.00)(壹拾柒万陆仟元正)。所剩余款完工验收后一次性付给乙方。

　　八、本工程竣工

　　验收合格结算办理完成，按实际审计定工程量乘以包干单价作为结算后7个工作日内支付到总照价的`100%。

　　九、甲方责任

　　甲方配合协调现场各方关系，协调现场用水用电。

　　十一、乙方责任

　　负责施工前、中、后期的资料准备搜集调理及施工当中的材料报验，检验、设计变更签证和质量安全工作，若因建设单位或监理原因造成返工或延期，有乙方全权代表甲方行驶签证责任，签证所得由乙方收益(或承担)，做到文明施工，遵守业主各有关规章制度，积极配合和做好施工当中隐蔽工程的验收和保护工作，负责向监理、建设单位提供材料样品。

　　十二、合同生效与终止

　　甲乙双方签字盖章之日起合同生效，合同履行完毕自动终止。合同生效后甲乙双方擅自违约，违者罚款人民币壹拾万元。

　　十三、合同争议及解决办法

　　1、未尽事项，参照毕节学院体育馆建设工程《建设工程施工合同》双方协商解决。

　　2、如在履行合同过程中出现争议，双方应积极协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

　　十四、本合同一试二分，甲、乙双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

施工分包合同11

　　甲方： (以下简称甲方)______

　　乙方： (以下简称乙方)______

　　甲方委托乙方对冀东监狱九支队岗楼布线工程进行施工，现根据《中华人民共和国合同法》及行业的有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商达成合同条款如下：

　　一、工程概况

　　第一条工程名称：______

　　第二条工程地点：______

　　第三条工程承包范围、内容

　　1、承包范围：______

　　2、承包内容：______

　　二、双方的责任

　　(一) 甲方的责任：

　　1、甲方提供必要的施工条件。

　　2、负责协调现场各施工队的交叉作业与各方的合作关系。

　　3、负责现场施工条件的调整，以保证乙方能够顺利的施工。

　　4、甲方代表负责监督乙方施工的进度与质量。

　　5、甲方提供所有线缆和钢丝绳等辅料。

　　6、甲方有权对乙方的施工方案进行调整。

　　7、乙方未按标准施工时，甲方有权对其提出整改意见，逾期不改的，甲方责令其停工，严重者责令退场，并追究其违约责任。

　　(二) 乙方的责任：

　　1、乙方施工必须严格按照相关的行业标准及国家相应的法律法规施工，同时遵守甲方现场的施工秩序及相关规章制度，听从甲方现场指挥人员的调动，以方便各工种的`交叉作业。当施工标准与现场施工发生冲突或需要变更时，必须及时报请甲方，并以甲方领导与专业人员商定后的方案形成书面文字签字后进行施工。

　　2、工程竣工后提供相关的技术文件及竣工资料，报请甲方验收。

　　3、乙方在施工中如有人员伤亡或伤及他人均由乙方自行负责。

　　4、如因乙方自身原因致使工期托延，延长一天处罚金

　　三、承包方式、付款方式及工期

　　(一) 本工程采用由乙方包工、包工期、包质量的承包方式，乙方对此工程质量全面负责。乙方在施工中因工程需要所破坏的原建筑需报甲方签字认可后方能实施，否则乙方负责，凡拆除之处施工完毕后恢复原样。

　　(二) 本工程总造价为______ 元大写：按照甲方所列的项目提供的图纸以内的工程项目不另行增项以此包干。

　　1、合同签定后甲方支付给予乙方进现场之用，该款在最终结算中扣除。

　　2、本工程全部完工，并经过使用方验收合格后，甲方一次性付清工程款。如在施工中发生变更，结算时据实进行增减。

　　(三)本工程施工工期为：______ 。

　　(四)在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期：

　　(1)由人力不可抗拒的自然灾害而停工。

　　(2)因甲方变更计划或变更施工图设计而不能继续施工。

　　以上情况而拖延工期，由双方及进协商，经甲、乙双方签字有效。

　　四、其它

　　1、乙方因本次施工所发生的一切费用自理，包括食宿和交通费等。

　　2、乙方必须合理用料，合理布局。如因乙方施工不合理造成不必要的浪费，造成的损失由乙方自负。

　　六、合同生效与仲裁

　　(一)合同经双方代表签字加盖公章之日起生效。

　　(二)如在执行过程中双方发生争执，双方协商解决，协商不成时，由石家庄市人民法院进行裁决。

　　(三)本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方盖章：______ 乙方盖章：______

　　代表签字：______ 代表签字：______

　　______年 ______月______ 日______ 年 ______月 ______日

施工分包合同12

　　发包方(甲方)

　　承包方 (乙方)

　　依照国家有关法律法规,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

　　第一条工程名称:

　　第二条工程地点：

　　第三条承包范围：

　　第四条承包方式：包轻工。施工所用机械设备、运输机具、操作工具等由甲方提供。

　　第五条工期： 年月日，至年月日。

　　第六条工程质量：

　　1、质量标准：合格

　　2、甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收;乙方按施工图纸和施工规范精心组织施工，确保工程质量。如质量不合格，必须返工处理，其工料损失由乙方承担。隐蔽工程由甲乙方及监理共同验收全格后方可进行下道工序。已验收合格的单项工程如因变更或组织施工方出现问题须要重新施工的甲方应按合同(或市场价)给予乙方结算工费。

　　第七条工程价格：建筑面积————————/㎡，单价，总价万元。

　　第八条工期及付款方式：

　　工期在施工材料及设备及时供应，项目部有效的组织各道工序正常施工于前完工，如因施工人员配备不到位，而拖延工期处以劳务费额每日的罚款;反之每提前一天给予的奖励。拨款按工程进度每月的日前所完成的工程量的拨款，其余在整体竣工后一次付清.

　　第九条甲方责任：

　　1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

　　2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

　　3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

　　4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

　　5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

　　6、甲方负责劳务分包营业税的代缴事项，并给乙方完税证明。(总包方缴纳税金的复印件)

　　第十条乙方责任：

　　1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

　　2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

　　3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

　　4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

　　5、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

　　(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

　　(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

　　6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

　　第十一条安全生产:

　　1、乙方必须认真按有关安全施工的制度施工，严格遵守安全操作规章制度施工，严格遵守安全操作规程;乙方必须服从安全监理和项目部安全员的安全管理，并配安全巡查员制度配合有关安全管理人员的安全生产管理，违反安全生产制度的甲方有权对当事人和公司进行处罚。

　　2、甲方在施工生产中创造安全条件，并且保障安全生产设施齐全;三宝用品由甲方提供。如因甲方的安全设施不到位或违反安全生产规章制度盲目指挥生产的,甲方负全部责任;并且乙方有权拒绝施工。

　　3、甲方负责为从事施工作业人员办理意外伤害保险，乙方必须服从甲方安全生产管理，乙方不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。

　　第十二条材料管理：

　　乙方设专人向甲方办理工程施工材料的限额领料手续并当场验收，严格按甲方提供的配合比施工，不得偷工减料。乙方在施工中造成浪费的按原价的'2倍处以罚款。

　　第十一条施工机具管理：

　　1、施工需要的机械设备由甲方按《施工组织设计》配备，乙方根据《施工组织设计》合理的安排有相应资格证书及操作经验的操作工，严禁无证人员操作特殊设备。

　　2、手续操作工具乙方自行负责。

　　3、甲方供应的工具由乙方认真保管养护及维修，如有人为损坏，乙方负责赔偿。

　　第十三条现场管理：

　　1、乙方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方的领导下组织施工，有关计划、进度、质量、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。

　　2、乙方应对自己的施工人员经常进行遵纪守法和安全生产及爱护财产的教育，并指定专人负责不法行为的监督和现场管理制度的实施。当出现不法和不符合现场管理制度的行为甲方有权采取必要措施制止,乙方应承担相应的责任,并负责赔偿经济损失及追究其责任的事宜.

　　3、乙方在施工中要做到工完场清,保证现场整洁。

　　4、乙方人员要保持相对稳定,严禁合同外人员进入现场和住宿。

　　第十四条生活管理：

　　1. 甲方负责提供乙方所需食宿环境(条件)。

　　2. 全部炊事用具由甲方提供。

　　3. 生活用需用品由乙方自理。

　　4. 甲方提供烧柴燃料。

　　第十五条其它：

　　1、乙方在施工中经检验达不到国家验收规范的要求，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，其损失由乙方承担。

　　2 、乙方在施工生产中调配人员延误甲方施工工期一切费用由乙方承担。

　　3、合同签订后，不经双方同意，任何一方不得随便变更或中止，如单方随便变更或中止合同应赔偿对方的一切损失。

　　4、乙方应合理管筹资金，做到专款专用，保证工人工资。如因资金不到位(工人工资短缺)所造成期延误，由甲方负责。

　　5、现场发生临时用工，工资由甲乙双方协商决定。

　　6、劳动保险事故发生的处理等，按相应的劳工法规执行。

　　第十六条未尽事宜，双方协商解决。

　　第十七条合同期限：

　　本合同双方签字盖章后生效，工程全部竣工，办完交工验收手续，结清全部款项后失效。

　　第十八条：全同份数：

　　本合同正本两份，双方各执一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工分包合同13

　　甲方:

　　乙方:

　　根据施工的的需要，甲方将工程交给乙方施工。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方平等协商，达成以下协议。

　　一、工程名称：

　　二、承包方式：

　　三、工程单价：

　　四、质量要求：按设计和施工规范进行施工，质量达到优良。

　　五、工期要求：按业主要求工期_年_月_日完工。

　　六、安全要求：乙方对施工安全负责，在施工中严格按施工安全生产规范进行，做到安全生产无事故，安全四项指标为零。

　　七、结算方式：工程竣工验收三十日内，乙方提交结算材料，甲方予以审核结算。

　　八、付款方式：甲方按业主工程施工计量认证后的`拨款额

　　%支付乙方工程款，工程完工后支付乙方工程款为业主拨付额的

　　%，余款待工程竣工验收合格后按业主拨款额结算。

　　九、双方责任：

　　（一）甲方责任：

　　1、负责协调施工环境、业主及监理关系。

　　2、负责技术、协助整理施工技术资料。

　　3、严格履行项目部各项管理工作。

　　4、对工程质量、工期、各项费用严格控制，按设计合同要求合理安排、组织、检查。

　　（二）乙方责任：

　　1、严格按业主设计及国家有关施工规范进行施工，服从业主、监理及甲方管理。

　　2、施工过程中及时按规定上报报验、验收等施工资料和中间计量、月财务报表等，否则由此产生的后果由乙方承担。

　　3、保证工程质量，如因乙方施工造成质量问题由乙方承担责任。

　　4、保证工程按时完成。

　　5、乙方自行解决施工所需机械设备、施工人员、技术人员及垫付资金等。

　　6、施工中严格按施工安全生产规范进行，服从上级安全部门及甲方管理，对安全负全部责任。

　　7、向甲方缴纳元施工保证金，工程竣工验收合格后如无质量问题、安全事故、材料费和人工费的拖欠等事项发生，甲方即予以退还。如有上述等事项发生，甲方有权予以扣除作对应支付；乙方缴纳的保证金不能满足扣除的，甲方有权从乙方工程款中直接予以扣除。

　　十、合同解除：乙方有下列情形的，甲方有权解除合同：

　　1、没按设计规范要求施工，监理下发整改通知达三次的；

　　2、延期十天没有进场施工，或拖延工期达施工进度计划同期期限20%的；

　　3、发生重大工伤事故，或发生工伤事故后不及时处理影响工程进度或受害人向甲方主张权利的；

　　4、拖欠材料、人工费用不及时处理，致使相关人员向甲方主张权利的。甲方没有按合同要求拨付工程款达应拨付工程款数额50%以上的，乙方有权解除合同。乙方应在甲方解除合同五日内清场，每逾期一天，乙方自愿按总工程价款的1%作为违约金支付给甲方。

　　十一、违约责任：甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，一方违约，应赔偿对方损失。

　　十二、本协议壹式贰份，双方各执壹份，自签字之日起生效。

　　十三、本协议未尽事宜双方协商解决。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　代表：代表：

　　_年_月_日

施工分包合同14

　　总包方(甲方):

　　分包方(乙方):

　　为加强施工现场安全管理,保护职工的人身健康安全和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、及《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　分包内容（范围）：

　　分包方式：

　　二、工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　三、安全生产：

　　1、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位（法人单位）的委托书，分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。

　　2、分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》和天津市建委关于建筑工程分包的有关规定以及其它有关安全生产的法律、法规、规范、标准和各项管理规定，能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。

　　3、分包方必须学习、掌握、并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。

　　4、分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

　　5、分包方必须执行“三级”安全教育制度，项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。

　　6、分包方必须执行安全检查整改制度和安全技术交底制度。

　　7、分包方必须接受总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。

　　8、分包方必须执行安全防护设施、设备验收和检查制度。

　　9、分包方自带的施工机械设备，必须符合国家标准规定，且机械性能良好，安全防护装置齐全、灵敏、有效。

　　10、分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。

　　11、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如分包方施工现场发生因工伤亡事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照，不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

　　12、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。

　　13、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

　　14、分包方发生人员伤亡时，不管事故的责任在何方，分包方必须做好事故的善后处理工作，当总包方对事故发生负有一定管理责任时，总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。

　　15、总包方对分包方提出的隐患和问题，分包方应在三日内按照“三定”原则进行整改，如不按期整改或拖延不改，甚至在此期间发生了安全事故，一切经济损失和责任由分包方承担。

　　16、总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

　　17、总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育和安全交底情况。

　　18、分包方所使用的'务工人员必须是经当地建委注册、备案、各种证件齐全、审查合格的人员。作业人员作业前必须经过三级安全教育、考核合格的合法务工人员。分包方不准私招乱雇和使用残疾、呆傻、未成年人员进入现场进行作业。如违反所发生的一切后果由分包方全部承担。

　　19、分包方进场后要及时的与总包方签定安全生产协议书、消防协议书、临时用电协议书、环保协议书，并出具分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、职工花名册以及其他有关手续报总包方备案。

　　20、分包方人员只允许在分包工程施工范围内进行作业，不准超出承包范围，分包方人员在现场、上下结构行走时不走指定安全通道或楼梯，违反现场安全管理规定，私拆乱改各种安全防护设施，随意动用触摸各种电器、机械设备，误闯、误入不安全区域和危险部位，造成自己人员或其他人员伤亡的，分包方应承担一切责任，总包方不承担任何责任。

　　21、分包方承担的分项、分部工程范围内的安全防护设施、电器设备、机械设备、用电设备等未达到安全要求或防护不到位、存在缺陷等原因所造成的对自己人员或其他人员伤害的，一切经济损失和造成事故的后果以及全部责任由分包方负责承担。

　　四、违约：

　　1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

　　2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济支出。

　　五、争议：

　　当总包、分包方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

　　六、本协议书在双方签字盖章后立即生效。

　　七、本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

　　总包方：（盖章）分包方：（盖章）

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日