线路施工合同

时间：2024-10-07 05:12:32 施工合同我要投稿

电力线路施工合同推荐度：
相关推荐

线路施工合同

　　随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编帮大家整理的线路施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

线路施工合同

线路施工合同1

　　(以下简称甲方)

　　(以下简称乙方)

　　根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。

　　一、工程概况及承包方式：

　　工程名称：工程地点：承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算)

　　二、承包范围：

　　定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。

　　三、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天;

　　工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。

　　四、甲方责任及权利：

　　协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　五、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的'发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据;

　　六、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元);

　　2、付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰元整(￥18100.00元)。

　　七、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。

　　本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　时间：年月日法定代表人：委托代理人：时间：年月日

线路施工合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工期：共计90天：20__年8月29日至20__年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00元)。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的'部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。

　　第五条验收

　　甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

　　第六条工程预付款：

　　本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条

　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年__月__日：

线路施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　在平等合理的基础上，经友好协商，长顺县（以下简称甲方）委托李海军（以下简称乙方）承担幼儿园用电线路改造工程，现就有关事宜，双方达成以下协议：

　　一、基本原则

　　（一）乙方向甲方提供工程施工，乙方有权依照规定收取合理的服务费用，甲方亦应履行相应的支付义务。

　　（二）如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供工程施工时，应及时通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务。

　　（三）乙方向甲方提供工程施工服务，必须符合双方同意的用途以及国家规定的有关标准。

　　（四）对于双方任何一方因违反规定而给对方造成的损失，该方应向对方承担违约赔偿责任。

　　（五）双方中任何一方履行义务时，对方应提供合理的、必要的协助。

　　二、工程施工服务的基本内容

　　工程名称：第二幼儿园外电力部门供电主线连接至幼儿园内用电明线改造为地埋

　　三、工程工期：

　　20xx年8月 15日——20xx年 8月 25日

　　四、承包方式、合同金额及付款方式

　　1、承包方式：包工包料。

　　2、根据预算，合同总金额为15900元

　　3、付款方式：工程竣工后，经甲方验收合格，一次性付款。

　　五、产品质量及安全

　　1、乙方保证所供货物是全新的、未使用过的，完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

　　2、施工安全

　　A、乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用。若发生重大伤亡事故，乙方工地代表应及时上报有关部门并通知甲方工地代表，甲方要积极配合并为抢救提供必要的条件。

　　B、乙方在动力设备、高压线路地段以及交通路口附近施工前，应向甲方代表提出安全措施，经甲方批准后实施。

　　六、货物及运输

　　1、乙方负责安排运输，并负责到交货地的.全部运杂费。

　　2、乙方应在货物备妥待运后，将货物运输情况通知甲方。

　　3、乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输，确保货物安全无损运抵施工现场。

　　4、乙方提供的货物到达现场后，甲方应及时组织人员清查，协助完成入库工作。

　　七、双方义务

　　1、甲方为乙方到场卸货提供支持，并提供必要的场地和货物库房，以及供水供电等设备。

　　2、乙方按设计和工期范围供货并完成工程中系统安装调试。

　　3、乙方按清单中货物的技术协议参数提供相关货物。

　　4、乙方施工过程中，安全风险责任自负，施工中乙方人员发生伤亡等事故由乙方自行承担责任。

　　八、工程验收

　　在本项合同下，各项施工工作由乙方成功完成后，甲方组织人员现场验收。合格后，由甲方签发验收报告。

　　九、合同生效

　　1、本合同经双方代表签字后生效。合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

　　2、本合同自签字之日起生效，双方均不得随意变更或解除合同。

　　3、本合同一式两份，双方各执一份。

　　甲方代表签名：

　　乙方代表签名：

　　20xx年8月19日

线路施工合同4

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　为适应通信建设市场的发展，以实现强强联合，双方互赢为目的。依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包工程施工的事宜，签订如下协议，共同遵守执行。

　　第一条工程名称：中国联通广州分公司20__年本地传输网二期主干光缆、接入光缆工程工程地点：广州市

　　第二条工程范围：按设计施工

　　第三条工程开工日期：年月日

　　工程竣工日期：年月日

　　第四条工程质量：验收质量评定合格以上。

　　第五条合作方式：通过对乙方的技术力量、经营状况、工程业绩的评定，并根据本工程的要求，甲方同意把乙方编组为：通信线路光、电缆及管道施工队。参与甲方所承接的通信工程项目的施工。

　　第六条工程内容：本项目包括以下内容：

　　1、通信管道工程：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料、管材、井框、井盖除外。

　　2、开挖自埋光缆：采取包工包部分材料的方式，具体为：包辅助材料。管材、井框、井盖除外。

　　3、架空光缆、墙壁光缆工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

　　4、顶管工程：：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位审定后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

　　5、管道光缆、架空光缆、墙壁光缆布放工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。

　　6、光缆成端、接续工程：采取包工的方式，以实际完成的工程量(建设单位验收后的数值)数作为结算依据。材料由甲方提供。甲方也可委托乙方采购。如与纤芯调查等其他成端、接续以外的工作需要另外计算劳务费。

　　第七条劳务费单价及结算办法

　　1、劳务费单价为综合单价，按项目分为：

　　(1)管道工程：(不含水泥路) 3200.00 元/公里(包工包砖、沙、水泥材料)

　　(2)开挖自埋(不含水泥路)： 20__0.00 元/公里(包恢复)

　　(3)开挖自埋(水泥路)： 320__.00 元/公里(包恢复)

　　(3)架空杆路： 2200.00 元/公里里

　　(4)墙壁光缆： 3500.00 元/公里

　　(5)加挂光缆： 20__.00 元/公里

　　(6)管道光缆： 1300.00 元/公里(48芯以下)

　　(7)管道光缆： 1400.00 元/公里(96芯以下)

　　(8)光缆成端： 25.00 元/每芯(不足12芯安12芯机取，含接头不足12芯按12芯算每头)

　　(9)纤芯调查等其他成端、接续以外的工作按每天每人120元劳务费计算。

　　(10)工程辅助材料费由甲乙双方按现有市场价单价乘以建设单位验收认可的数量值。

　　2、劳务费价款支付与结算办法

　　(1)工程结算总额等于相应的工程单价乘以建设单位验收认可的长度值。

　　(2)以建设单位验收后的数据为结算依据，在建设方验收后，15个工作日内,甲方需支付给乙方85%工程费作为工程进度款，乙方垫付的辅助材料费本次需结清，乙方收取辅助材料费时不需提供发票，但要有有效收据。

　　(3)施工中，甲方必须按月向乙方支付生活费、工人预支、汽车租车费、汽车油费、房租、水电及材料费(不超过当月完成工程费的70%)。

　　(4)验收后2个月内，甲方与乙方办理好工程结算后(包括工程量、材料、工程进度款等相关结算)，15个工作日内与乙方结算工程款。

　　(5)甲方向乙方支付工程款时需是现金，不得以支票或转帐等形式支付，乙方每向甲方收取工程款时，乙方需提供有效收据。

　　第八条双方职责

　　一、甲方

　　1、根据双方商定的分工范围：按规定的品种、规格、质量、数量和时间，将材料供应到乙方指定地点(每项工程的工程材料一般只送一次)。

　　2、提供工程施工设计图、工程委托函，负责对工程进行技术、安全交底，处理有关工程技术问题。

　　3、在施工期间，根据建设单位的进度要求督促工程进度，并监督乙方施工质量。检查施工安全措施，对乙方施工的质量、工期、安全负责。

　　4、乙方配合好甲方填写、编制竣工技术文件、组织竣工验收等工作。

　　5、按双方商定的方法向乙方支付施工费用。

　　二、乙方

　　1、指定专人负责施工期间乙方内部及与甲方、各相关单位之间的协调联系工作。

　　2、参加甲方组织的现场技术交底，及时向甲方提供施工方案和进度计划，做好开工前的准备工作，负责办理报建及产权手续工作。

　　3、负责工程材料的管理工作，严格按质量要求和材料配比进行施工，乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方负担。

　　4、严格按照施工图及其说明组织施工，做好各项质量检查记录，主要材料须经甲方检查后方可施工，确保工程质量。如发现质量问题，乙方必须无条件返工，直至合格，甲方不承担返工费用。按照双方商定的分工范围，做好自筹材料的.采购、供应和管理，并做好甲供材料的现场保管工作。

　　5、乙方按工程约定时间和要求办理施工申报审批、综合赔偿事宜，按时向甲方提交建设方需要的已报建的手续。所发生的一切费用，乙方自行负责。

　　6、按时向甲方提交各类工程进度报表、月份施工统计表、工程质量事故及存在问题的报告。负责提供完整的竣工资料，并参加竣工验收。

　　7、乙方应建立的防火和施工安全防护设施，遵守和执行防火、安全施工、文明施工和深夜施工等的规定;妥善处理施工中发生的争议，解决施工中的涉外事宜，杜绝发生施工事故，承担在施工中发生的一切安全事故(包括工伤亡)及所造成的经济损失。

　　8、若由于乙方工程质量的问题而影响建设单位电路的开通及甲方的声誉受损，由乙方按结算金额的10%向甲方支付赔偿费。乙方逾期或因质量问题返工而逾期完工的，除了向甲方支付结算价10%的赔偿费外，每逾期一天，按工程合作施工总费用的千分之五向甲方偿付违约金。

　　9、负责缴纳支付工人工资保证金(可由甲方垫付，在支付给乙方的进度款或结算款中扣除)。及时支付民工或农民工的工资，不得借故拖欠，否则，由乙方承担法律责任。甲方有权检查和监督工或民工的工资发放情况。

　　第九条违约责任和违约金等

　　1、乙方未按期开工的，甲方拨付工程款的期限顺延，预期 15 天未开工，甲方有权解除合同，并且因乙方违约所造成的损失由乙方承担，甲方有权向乙方提出索赔。

　　2、甲方不按期拨付工程款，拖延数额按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期违约金。

　　第十条工程保修

　　工程竣工验收合格后，乙方对所负工程的质量负责保修3个月。保修期内，乙方在接到修理通知按建设方的时限内修理。确因施工责任造成的质量事故，所需费用由乙方负担。

　　第十一条协议有效期及其它

　　1、本协议自签定之日起生效，有效期至工程完工验收结算结束止。

　　2、乙方与其它单位发生的经济纠纷，由乙方自行解决，甲方不负任何连带责任。

　　3、双方发生争议时，应及时协商解决。协商不成时，可向广州市仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。

　　4、本协议未尽事宜由双方友好协商解决，以双方达成的共识作为协议的附件，协议的附件与本协议具有同等的效力。

　　5、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

线路施工合同5

　　建设单位：武安顶峰热电有限公司（简称甲方）

　　施工单位：邯郸县德祥春电力架线安装有限公司（简称乙方）

　　一、工程内容：

　　1、根据甲方要求对亿峰电厂“厂格线”47-50#杆塔路径进行改造设计；

　　2、负责对改造使用的铁塔提供图纸（包含土建施工图和铁塔图纸）；

　　3、组装779和7713铁塔并负责切改线路；

　　4、负责拆除原有47-50#杆塔；

　　5、负责甲方原有铁塔材料的核对及拆卸工作并保证新组装的终端塔材料足够；

　　6、负责从原有切改线路中拆卸固定架空线路用的绝缘子、耐张线夹、防震锤等金具。以上工程内容经双方协商，总计费用为贰万元（元）。

　　二、甲方应付责任：

　　1、负责在铁塔具备架线前的'工程场地联系和协调工作。

　　2、负责线路的停、送电联系。

　　3、根据乙方提供图纸及施工要求，按图纸进行质量验收。

　　4、负责按图纸设计所需的标准和非标准的金具及部分零星材料。

　　5、协助乙方联系施工人员的住宿、生活用水、用电等工作。

　　6、乙方进场前甲方预付30%施工费，工程验收后30天内一次结算付清。

　　7、甲方负责组织有关部门到电厂进行验收、送电、调试工作。

　　三、乙方应付的责任：

　　1、乙方应严格按照图纸要求进行施工，严把质量关，因施工质量不合格的返工，造成的责任由乙方全部承担。

　　2、乙方接到甲方通知切改线路时间后，应提前3天到现场，并组织人

　　员做切改准备。

　　3、乙方应根据甲方要求管理本施工队伍人员的生活、住宿。

　　4、乙方在施工中应严格安照电力部《电业安全工作规程》(电力线路部分)进行管理，配备人员必须经国家有关机构认可，对在施工出现的一切人身事故、设备损伤由乙方负责。

　　5、乙方在施工中严格加强材料管理，不得丢失和浪费。

　　6、本工程从甲方联系停电时间起，共5天，乙方必须保证在该段时间内施工完毕并负责验收条件。如遇特殊天气影响或其它情况的影响受阻，工程顺延。

　　四、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。

　　五、未尽事宜，双方协商解决。

　　武安顶峰热电有限公司邯郸县德祥春电力架线安装有限公司

　　单位公章：单位公章：

　　代表人签字：代表人签字：

　　年月日年月日

线路施工合同6

　　甲方：惠州市迈锐光电有限公司合同编号：

　　乙方：惠州市东松实业发展有限公司签订日期：

　　本合同为原甲、乙双方签订的'《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临

　　时给水安装工程》（以下简称原合同）的补充合同。

　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约250米。原预算长度为120米，由于

　　现场3台桩机施工，原120mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换240mm2

　　临时电线路及配电柜（1800*800*500mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。

　　更换配电柜（1800*800*500mm）1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62

　　元（大写：贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分）。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地

　　法院诉讼解决。

　　甲方：惠州市迈锐光电有限公司

　　法人(代表)：

　　日期：年月日

　　乙方：惠州市东松实业发展有限公司法人（代表）：日期：年月日

线路施工合同7

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签订地点：

　　签订时间：________年____月____日

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就XX机场迁建工程施工供电线路工程施工事项协商一致，订立本合同，以供共同遵守。

　　第一条工程概况

　　工程名称：XX机场迁建工程玉达线分支接处至XX新XX10线路安装工程

　　工程地点：阿XX地区____县境内

　　第二条：承包范围和内容

　　承包范围：新建XX民用机场迁建10线路工程技施设计(玉其吾斯塘分)施工图纸内容中，XX10供电线路玉达线分支接处至XX新XX航站区围界外(不包括围界外至中心变电站的电缆)线路路径中所涉及的，土地占有及使用、青苗补偿，办理相关手续等一切费用。安装10千伏真空断路器及高计一台。按照XXXX公司要求安装电费计量装置等。具体内容详见询价文件。

　　第三条承包方式

　　承包方式:本合同承包方式为包工包料。

　　第四条工期条款

　　1、本工程初定应在________年____月____日前工程完成。

　　2、乙方必须按甲方的施工计划要求，编制分包项目的施工计划，经甲方核定后，按工期计划执行，确保按期和提前完成施工任务。

　　3、若乙方工程工期与进度计划明显不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后7个工作日内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其它施工单位，由此增加的承包价差由乙方承担，在乙方工程款中扣除。

　　4、因遇大雨和人力不可抗拒的自然灾害，经甲方签字认可，工期按实顺延。

　　第五条合同价格及结算方式

　　合同价款：本工程合同价款：为510000、00元(伍拾壹万元整)，(包干价)。除甲方认可的设计功能性设计变更外，包干价不做价格调整。

　　第六条质量要求

　　1、乙方承包项目的施工质量以询价前所发放的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。

　　2、乙方必须服从甲方管理管理，严格按照以上约定的标准进行施工。工程质量要求达到国家或专业的质量检验标准及供电相关部门的验收标准。

　　3、若乙方施工质量不符合要求造成返工，甲方有权责令乙方返工并承担延误工期的责任;造成严重质量问题的或多次返工的，甲方有权终止合同清退乙方，并且今后不与乙方合作。造成甲方损失的，乙方必须负责赔偿及承担相关责任。

　　第七条工程师：

　　1、监理单位委派的工程师，姓名;范XX，职务：总监理工程师代表，甲方委托的职权：现场全面管理。

　　2、甲方单位委派的工程师，姓名：姬XX;职务;工程师;职权;工程全过程的管理与协调。

　　3、乙方项目经理，姓名;齐X;职务;项目经理。

　　第八条甲方责任：

　　1、乙方进场时，甲方应书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底;

　　2、对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。

　　第九条乙方职责：

　　1、负责此项工程的施工安全、工程质量、施工进度的`具体管理工作和工程材料调拨，工程决算的上报

　　2、在开工前向甲方提供四措一案、作业指导书。

　　3、必须按照国家及行业颁布的施工验收标准的要求组织施工。

　　4、应接受甲方的监督和检查，并提供必要的协助。

　　5、负责施工人员安全、生产技术的培训。

　　6、负责工程项目的工作联系和工程项目施工人员进场的管理工作及竣工验收档案、工程决算和档案资料的归档工作。

　　7、遵守发包人对项目统一管理的相关规定。

　　8、如达不到承诺分阶段工期，每延误1000元违约金(壹仟元)。

　　第十条安全文明约定

　　1、人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度;

　　2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作，及时做好安全自检与整改工作;

　　3、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用;

　　5、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责并保证甲方不负任何责任;

　　6、由于乙方施工管理不善，造成任何

　　第三方的损害，由乙方承担一切责任。

　　第十一条工程设计变更

　　1、设计变更

　　⑴施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延;

　　⑵施工中乙方对图纸中的不明确部位应提前一周与甲方管理人员联系,不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　2、其他变更

　　合同履行中甲方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

　　第十二条保修事项：

　　1、本工程保修期为________年，自工程完工验收符合合同规定工程办理移交手续之日起计算;

　　2、保修期内因施工造成的任何质量问题，均属乙方的保修范围;

　　3、保修期内发生保修事项，乙方应在接甲方通知后24小时内赶赴现场进行保修，乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，发生的费用由乙方承担，费用从保修金中扣除，保修金不足以支付发生的费用时，作为乙方的债务甲方有权追索。

　　第十一条付款方式

　　1、甲方在合同签订后5个工作日内向乙方支付壹拾伍万元的预付款，工程电杆组立完成后,付至工程总价的60%、工程验收合格后，支付至合同总价的95%，留5%的质保金，质保期为________年，质保期满后向乙方支付5%的质保金。

　　2、支付方式：乙方在甲方指定银行开户，甲方直接划到乙方户头内,而乙方收款时需提供有效票据。

　　第十三条附则

　　1、本合同一式十六份，甲方执十二份，乙方执四份每份，其中正本两份，甲乙双方各执一份，其它为副本。正、副本均具有同等法律效力。合同自双方签字、盖章之日起生效，至保修期满结清余款后自行终止。

　　2、因本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成时，双方同意向阿XX人民提起诉讼。

　　3、合同履行过程中一切往来文件：下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。

　　4、甲方要求该工程的材料采购乙方必须直接由厂家进货,不得通过任何代理机构进行采购、

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

线路施工合同8

　　甲方：xxxxx建设管理处

　　地址：xxxx新华路80号

　　联系人：某某

　　联系电话：

　　乙方：xxxxx有限公司廊坊供电公司

　　地址：xxxx新华路105号

　　联系人：某某

　　联系电话：（自愿退股协议书）

　　丙方：xxxxx工程有限公司

　　地址：xxxxx开发区金源道

　　联系人：某某

　　联系电话：

　　传真：

　　开户银行：xxxxx曙光道支行

　　帐号：

　　廊沧高速公路建设项目是河北省政府重点建设项目之一。根据廊沧高速公路建设需要，对廊沧高速公路工程建设占地范围内的电力线路设施进行迁改。依据《合同法》、《电力法》、《电力设施保护条例》的相关规定，甲、乙、丙三方协商达成如下协议。

　　一、乙方同意对甲方负责建设的廊沧高速公路廊坊段内交跨的乙方所辖的高压输电线路进行迁改。

　　二、甲方承担所涉及线路的迁改费用。

　　三、丙方受甲方委托，负责该线路迁改工程施工。

　　四、甲方的权利和义务

　　1、按照合同约定及时支付迁改线路所需工程费用；

　　2、施工前向乙方提供廊沧高速公路路由占地界和相关数据资料；

　　3、负责线路迁改所涉及到的新建塔基征地手续办理及费用支付、新建线路施工通道赔偿、拆除原有线路的青苗补偿等工作，确保群众的合法权益得到维护，确保社会稳定并协调对高速公路建设期间迁改线路的杆塔基础养护工作提供方便；

　　4、在廊沧高速公路施工时，不得出现危害电力设施安全的行为。

　　五、乙方的权利和义务

　　1、积极配合甲方的工作，按照甲方的施工进度要求提前做好线路的.停电工作；

　　2、按照电力行业相关技术标准的要求，对迁改线路进行验收；对不符合技术要求的迁改线路提出整改要求；

　　3、督促监督丙方按时保质完成线路迁改工作，负责对迁改工程进度、施工质量等进行监督和验收。

　　六、丙方的权利和义务

　　1、按照本协议约定，受甲方委托，负责线路迁改施工；

　　2、丙方应根据甲方提供的廊沧高速公路的施工计划合理安排施工，按照本协议约定的工期完成施工；

　　3、应确保按照线路迁改工程的设计图纸完成施工，符合国家及电力行业相关标准的要求，满足廊沧高速公路施工和运行要求；

　　4、在线路迁改施工中建立安全质量保障体系，设立专职安全监督人员，确保安全施工无事故；七、线路迁改工程内容

　　迁改工程设计文件中所涉及的工程内容：廊沧高速公路廊坊段占地界内涉及乙方所属的35kV后信线路，110kV康新一回、康新二回、张清线路、张王线路、张城线路、广尚线路、广留双回线路，220kV霸康双回、等9处输电线路设施的迁改工作。

　　（详见设计文件）

　　八、工程费用及付款方式

　　1、根据迁改工程设计文件，经甲方、乙方与丙方协商一致，迁改工程费总计33000000.00元。大写：叁仟叁佰万整。由丙方包干使用。该费用包括设计费、监理费、施工费、线路装材费。

　　电力线路改迁协议书电力线路改迁协议书

　　2、付款方式

　　（1）甲方应在本协议签字生效之日起5日内向丙方支付前期迁改工程费30000000.00元，大写：叁仟万元；

　　（2）甲方在线路迁改工程竣工后15天内向丙方支付剩余全部工程费用。

　　九、施工期限

　　1、自甲方将前期工程费用支付给丙方之日起70天内完成本协议约定的所有迁改线路的施工；

　　2、因以下原因，造成施工延误的，工期相应顺延：

　　（1）因山洪、地震、海啸、龙卷风、连续大暴雨等不可抗力。

　　（2）因甲方未及时完成线路通道清理工作造成施工受阻，工期延误；

　　（3）因甲方或者上级主管部门对廊沧高速廊坊段施工计划调整。

　　十、争议解决方式

　　协议各方在本协议履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决，协商不成时，因本协议发生的一切争议，应向乙方住所地人民法院提起诉讼解决。

　　十一、其他事项

　　1、其他未尽事宜，另行协商；

　　2、本协议自三方签字盖章之日起生效，迁改工程竣工验收完成且甲方支付了全部工程费用后本协议自动终止。

　　3、本协议一式拾贰份，甲方肆份，乙方肆份，丙方肆份。甲方：廊沧高速公路廊坊建设管理处（盖章）法定代表人：

　　授权委托人：

　　时间：20____年________月________日

　　乙方：xx电网有限公司廊坊供电公司（盖章）

　　负责人：

　　授权委托人：

　　时间：20____年________月________日

线路施工合同9

　　甲方（发包单位）：

　　乙方（承包单位）：

　　经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。

　　第一条工程项目

　　一、工程项目名称：

　　二、工程地点：

　　三、工程承包范围：

　　1、数字监控系统的布线及设备安装调试；

　　2、桥架安装；

　　四、工程承包内容

　　1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；

　　2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；

　　3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。

　　五、工程建设质量承包要求：

　　整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97》。

　　1、桥架工程要求：

　　1）水平桥架安装；

　　2）垂直桥架安装；

　　3）桥架三通爬坡制作；

　　2、布线工程要求

　　1）、数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。

　　第二条双方责任

　　一、甲方：

　　1、指派现场代表负责协协调乙方施工；

　　2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；

　　3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、

　　4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；

　　5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。

　　6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。

　　7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。

　　8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。

　　二、乙方：

　　1、服从甲方的统一调度；

　　2、组织人员进场；

　　3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；

　　4、工程质量必须达到优良；

　　5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。

　　第三条工程期限及配合

　　一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。

　　二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。

　　第四条工程费用

　　一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。

　　二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX元整（XXXXX￥）。如果发生工程量的.变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。

　　第五条工程验收

　　一、验收标准：根据国际标准ISO/IECIS11801，国内标准CECS89：97的规定进行验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：（1）详细布线安装图2份（包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容）

　　二、验收要求：除不可抗力的原因外，乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求，乙方必须返工，费用由乙方承担。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。

　　第六条付款方式

　　一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：X万X仟X佰X拾X元X角（￥XXXXX元）；

　　二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合格后壹周内根据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的100%（￥XXXXX元），如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1‰的罚款。

　　第七条合同纠纷

　　一、如有一方违背本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。

　　二、本承包合同的附件包括：附表1：XXX监控系统点位图；附表2：XXX桥架安装图；以上附件1—2是本承包合同有效组成部分，与本承包合同具有同等效力。

　　三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

线路施工合同10

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　一、工程概况及承包方式：

　　1、工程名称：米脂县劳动服务科低压线路工程

　　2、工程地点：米脂县劳动服务科

　　3、工程内容：施工范围内的供配电工程的安装、敷设、调试、验收。

　　4、承包范围：包工包料：工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）、本工程施工范围内一切技术资料、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。

　　二、工程期限及质量

　　工程期限：合同签订后即开工；

　　工程质量：工程质量合格，保证用电正常。

　　三、甲方责任及权利：

　　1、协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进度的不良现象。

　　四、乙方责任：

　　1、明确施工措施和质量要求，作好施工前的'准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。

　　2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，

　　概由乙方负责；

　　3、搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿；

　　4、结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据；

　　五、合同价款与付款方式：

　　1、工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价为叁万叁仟肆佰五十八元叁角叁分捌厘（￥33458.3380元）;

　　2、付款方式:合同签定乙方工程全部完工并验收合格后,一次性付清所有工程款。

　　六、未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。

　　甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

　　时间：年月日时间：年月日

线路施工合同11

　　甲方:

　　乙方:

　　因甲方用电需要，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，就中国石油天然气管道局北江盾构穿越工程施工场地临时用电的相关事宜，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

　　一、协议内容：

　　1、临时安装1台变压器。

　　备注：以上施工用材除变压器由甲方提供外，其余所有材料均由乙方提供。

　　二、工期：

　　日历工期：本协议签订后，乙方应在10日内完成上述施工内容(因暴雨、大雪等不可抗拒的自然灾害而无法正常施工，报甲方同意后，工期顺延)。

　　三、质量标准：

　　乙方在施工过程中必须严格按照国家现行有关标准和规范的规定组织施工，达到国家相关标准并符合甲方的使用要求。

　　四、安全要求：

　　在施工过程中，应按相关标准、规范、规定施工，确保安全，因乙方违反安全操作规程等造成的安全事故责任由乙方承担，若工程延期给甲方造成的损失，乙方应承担全部责任。

　　五、质保：

　　乙方须确保整条施工线路的供电稳定性，保证其有效容量能满足甲方施工现场的`负荷要求，并出具书面证明和计算依据。

　　六、甲方的权利和义务:

　　1、甲方有权对乙方企业资质、营业证书等相关文件进行审核。

　　2、甲方有权对乙方在临时用电设施安装过程中出现的技术和安全问题随时进行检查，并在乙方出现违规操作时要求乙方停止作业。

　　3、甲方有义务在乙方要求工作协助时，对乙方进行必要的支持。

　　4、甲方不负责安装过程中的任何安全问题。

　　七、乙方的权利和义务:

　　1、乙方确保安全施工，保证按期、保质完成施工任务。

　　2、负责施工中的青苗赔偿、杆基占地、地方协调等一切工作。

　　3、竣工验收时，乙方应向甲方提供工程竣工资料及验收报告三套，甲方组织验收。

　　4、乙方独立负责施工过程中出现的任何安全问题。

　　5、如因乙方设计错误或施工质量问题所给甲方带来的一切人员和设备损失，乙方须承担全部责任。

　　6、因突发事件停电，乙方应立即组织抢修，并在恢复供电前通知甲方。

　　八、工程费用及付款方式：

　　1、本协议审核预算费用：整(￥.00元)

　　2、付款方式：乙方在完成全部完成合同内容后，临变及箱变投入运行并由供电部门组织工程验收合格后一次性支付乙方。

　　3、乙方须为甲方开具国家规定的合同总价款安装发票。

　　九、其他：

　　1、本协议未涉及约定条款，继续执行原合同约定。

　　2、协议生效：本协议从双方签字、盖章之日起生效。

　　3、协议份数：本合同壹式陆份，甲、乙双方各执三份

　　甲方：乙方：

　　单位地址：单位地址：

　　法定代表(负责)人：法定代表(负责)人：

　　联系方式：联系方式：

　　签订地点：签订时间：

线路施工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　第一条工程概况

　　一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程

　　二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容

　　三、工程地点：铜川汽车博览园

　　四、工期：共计90天：20__年8月29日至20__年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)

　　五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标

　　六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00元)。

　　第二条甲乙方与施工方驻工地代表

　　一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方项目负责人：姜国锦

　　三、施工方项目负责人：李志英

　　第三条各方工作

　　一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。

　　二、乙方工作：

　　1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。

　　2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。

　　4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。

　　三、施工方工作：

　　1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。

　　2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　3、已经竣工的'工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。

　　第四条工程质量等级

　　一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

　　第五条验收

　　第六条工程预付款：

　　本工程开工前不预付工程款。

　　第七条工程款支付

　　一、工程款支付方式：支票

　　二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。

　　第八条

　　因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

　　第九条

　　本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。

　　甲方：

　　代表人：

　　签订日期：

　　乙方：

　　代表人：

线路施工合同13

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　甲方将架设10KV电力线路工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守：

　　一、工程地点

　　场队。

　　二、工程性质

　　包工包料。

　　三、工程造价

　　____________________________。

　　四、施工期限

　　自本合同签订之日起，至____年____月____日前全部完工。

　　五、付款方式

　　工程开工前甲方向乙方支付现金____元整，工程完工经验收合格后，于____年____月____日一次性付清余款(税票由乙方提供)。

　　六、工程内容：

　　架设10KV线路700米，导线采用LJG-50型。

　　七、双方的权利和义务

　　1、甲方有权派监理人员对工程质量进行监理，乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理，对不符合质量的施工路段及时进行返工。

　　2、甲方做好各项协调工作，保证乙方能顺利的'施工。

　　3、乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

　　4、乙方要牢固树立安全意识，切实加强安全生产管理，凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

　　八、违约责任

　　1、乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外)，每延长一天罚款____元。

　　2、工程完工后，经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段，由乙方无条件修复或返工。

　　3、工程经验收合格后，按甲乙双方约定时间，甲方必须按时向乙方支付工程余款，否则乙方将终止向甲方该工程供电，所造成的一切后果由甲方自行承担。

　　九、其它

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　2、本合同自双方盖章，签字之日起生效，具有法律效力。

　　甲方(签章)：

　　乙方(签章)：

　　负责人签名：

　　____年____月____日

线路施工合同14

　　甲方：___________

　　合同编号：___________

　　乙方：___________

　　签订日期：____年____月____日

　　本合同为原甲、乙双方签订的《惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临时给水安装工程》（以下简称原合同）的`补充合同。

　　现临时水敷设线路按照现场条件需要约____米。原预算长度为____米，由于现场3台桩机施工，原____mm2临时电线路（配电箱）负荷不够，需更换____mm2临时电线路及配电柜（____x____x____mm），遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。对临时水结算方式以补充说明：

　　一、临时电工程增补费用：

　　更换BLVV—____mm2电缆____m/条x4条=____m。增补费用____元/m。计____元。

　　更换配电柜（____x____x____mm）____台增补费用____元。增补费用合计____元（大写：____）。

　　二、本协议签订后工期按主合同执行。

　　三、其它：按订立的主合同执行。

　　备注：除另有约定外，其余条款均按照原合同条款执行。本合同一式肆份，甲方、乙方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地法院诉讼解决。

　　甲方：___________

　　法人（代表）：___________

　　日期：____年____月____日

　　乙方：___________

　　法人（代表）：___________

　　日期：____年____月____日