当前位置：万文网>合同>施工合同>弱电工程外包施工合同

弱电工程外包施工合同

时间：2022-11-18 18:40:44 施工合同我要投稿

弱电工程外包施工合同

　　随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编整理的弱电工程外包施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

弱电工程外包施工合同

弱电工程外包施工合同1

　　甲方：__________________________(以下称甲方)

　　乙方：__________________________(以下称乙方)

　　甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度，按照依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合弱电工程的具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守。

　　甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项，具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。

　　1、工程概况

　　⑴工程名称：

　　⑵工程地址：

　　⑶工程承包方式：(包工包料、清包工、部分承包)

　　⑷工程施工概况：

　　①甲方负责协调处理业主工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。乙方应按合同规定的时间施工、完工。

　　②甲方应及时将工程材料运到施工现场，由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。

　　2、甲乙双方的权利、责任和义务

　　⑴甲方责任：

　　⑵乙方责任：

　　3、工程施工造价预算

　　⑴工程施工劳务造价：

　　大写：(人民币)_______________小写(RMB)____元整。其中：材料费：_________，人工费：_______ ，现场管理费：__________，设计费：________，垃圾清运费：______，开挖回填费：________根基预埋管路预埋费_________税金：________，其他费用：__________。

　　⑵经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实际另计。

　　4、结算方式

　　⑴工程施工人员进场预付合同造价工程款20%，即______ 元

　　⑵线路施工完毕经业主初验合格支付工程款的70%，即 ____ 元

　　5、附则

　　⑴甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容，并无异议，双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。

　　⑵本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。

　　⑶本协议一式两份，甲方、乙方各持一份。每份具有与本项目主合同同等法律效力。

　　⑷本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。

　　⑸未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方： ___________

　　乙方： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

弱电工程外包施工合同2

　　委托方：(以下简称甲方)

　　承接方：(以下简称乙方)

　　依照遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立合同。

　　一、工程名称：__工程地点：__工程内容：

　　1.智能楼宇对讲系统布线、设备安装及调试。

　　2.安防监控系统布线、设备安装及调试。

　　3.智能停车场系统布线、设备安装及调试。

　　4.周界报警系统布线、设备安装及调试。

　　5.公共广播系统布线、设备安装及调试。

　　6.电子巡更系统布线、设备安装及调试。

　　二、工程总价：详见附件4(工程价格汇总表)合同金额:本弱电系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本弱电系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

　　三、产品质量及安装调试要求：

　　1、乙方须按附表

　　1、附表2、附表3要求向甲方提供产品质量合格的正品设备，乙方所提供设备应保证产品内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换合格产品。

　　未经2、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。

　　四、工程项目建设期限：接甲方通知，乙方在日内进场施工，整个施工工期天。

　　年月日开工，年月日以前乙方按设计要求完成设备安装调试。

　　并能投入正常使用。

　　五、双方责任甲方责任：

　　1.由甲方提供施工必须的水、电等必要条件。

　　2.协调相关配套公司与乙方的关系，不影响乙方施工进度。

　　3.按照合同规定，及时向乙方支付工程款项。

　　4.甲方接乙方申请，应及时对工程进行验收。

　　乙方责任：

　　1.保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。

　　2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

　　所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

　　乙方在施工中应采取必要的安全防护措施，保障作业人员的安全，防止意外事故发生，如遇意外情况发生，通过责任认定，属于乙方责任的，将由乙方负责赔偿。

　　4.乙方施工人员应服从甲方管理人员的管理。

　　六、售后服务：

　　1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，在一年质保期内，若有产品出现质量问题，由乙方负责免费更换或维修(人为因素除外)。

　　质保期满后，设备维修时，乙方另行收费。

　　2、若甲方在使用时发生系统故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，乙方应在72小时内到现场服务。

　　七、责任的免除

　　1、发生不可抗拒因素造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。

　　但应当采取积极措施尽量减少损失。

　　八、约定事项

　　1、合同如需变更，甲、乙双方另行协商确定变更事宜，双方签章生效，并作为合同的附件。

　　2、附件作为合同要件，乙方必须遵照执行，否则视为违约。

　　九、违约责任：

　　1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。

　　如有违约，每违约一天，按合同总金额的%向甲方支付违约金。

　　2、在乙方履行合同后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，如有违约，每违约一天，按合同总金额的1‰向乙方支付违约金。

　　十、竣工验收及付款方式：工程款支付方式为：工程支付方式

　　1、本合同签定后2日内，甲方支付乙方总工程款的%作为预付款，即大写：

　　2、乙方人员在进场施工前3日内，甲方应支付乙方总工程款的%，即大写：

　　3、工程布线完工后3日内，甲方应再次支付乙方总工程款的%，即大写：

　　4、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格后，经双方签字确认，甲方应在3日内支付乙方总工程款的15%，即

　　大写：5、剩余工程款总额的5%做质保金，即大写：并在保修期届满一年之后，5日内支付全部余款。

　　十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。

　　十二、未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决。

　　十三、合同一式四份，由甲乙双方各执两份。

　　十四、合同经双方法定代表人或其授权的代表签字，加盖双方公章后之日生效(个人签名无效)。

　　货款两清后，合同效力终止。

　　甲方：

　　乙方：

弱电工程外包施工合同3

　　甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：甲方承包的香樟美地住宅小区弱电工程，经甲方考察同意由乙方承包该工程，主体施工过程中，弱电安放工程，为明确双方职责、权力与义务，遵照国家现行经济合同法相关规定，本着平等、互利、自愿的原则，经双方充分协商达成共识，特签订本承包合同。

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：香樟美地（怡宁商业广场二期）工程

　　2、工程地址：

　　3、建筑面积及结构层次，具体按甲方与建设方的结算面积为准。

　　第二条承包形式

　　包工半包料，但包括部分所有本工种所需机具、用具。

　　第三条承包范围与内容

　　1、从一层起至屋面所有弱电系统、管线，预留、预埋，穿钢丝、埋网线箱盒子一个。

　　2、弱电系统：消防弱电不在范围内。

　　3、地下室至每栋电缆井到屋顶主线、桥架材料安装不在范围之内。

　　4、一层房屋建筑以外的电视监控、弱电系统、材料都不在范围之内。

　　5、以上所有弱电（乙方只提供PVC管、配件、钢丝材

　　料），其余材料甲方提供。

　　6、所有穿线、接线不在工程范围之内。

　　7、包工范围：管线预留、预埋、穿钢丝、安放网线箱一个、每户对讲门铃入户管。

　　8、弱电施工过程不能影响土建施工单位施工进度，如影响施工进度，所造成的损失由乙方自行承担。

　　9、安全文明施工，乙方施工人员必须购买保险，乙方在施工过程中造成人身伤害，由乙方承担责任。

　　第四条承包单价

　　完成本合同规定的各项工作，承包单价按建筑面积结算，单价为贰元陆角/平方（2.6元/㎡），如确实发生变更，则同施工员签证内容，施工员项目经理审核数量认可。

　　第五条结算付款方法

　　建筑面积计算方法按甲方与建设方结算面积执行，付款方式：按甲方同建设方付款方法，但总工程任务完工后半年工资全部付清。

　　乙方不提供劳务税票票据和其他相关费用。

　　第六条工期要求

　　按甲方提供的工期，乙方如期完成。

　　以上几条希双方共同遵守，未尽事宜双方协商，本合同一式二份。

　　甲方签字：

　　年月日

　　年月日乙方签字：

弱电工程外包施工合同4

　　甲方：上海领慧智能科技有限公司

　　乙方：

　　今有甲方（上海领慧智能科技有限公司）和乙方（）就上海****项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成以下协议：

　　1、甲方同意将上海****项目弱电安装劳务分包一事根据中华人民共和国经济合同法友好协商达成安装劳务以建筑面积元/平方分包给乙方，工程量包括所有弱电安装图纸上的内容，其中弱电从室外手孔井到室内的所有管子的预留预埋，设备的安装及调试等

　　2、甲方提供给乙方施工图纸一份，乙方要积极配合甲方做好与设计院的图纸会审工作，严格根据施工图纸的内容合理组织人员施工，如施工图纸有问题，乙方要及时提出，如因甲方或总包方指令造成的返工由甲方负责，其他情况造成的返工由乙方自行负责，如乙方不按图纸按规范施工造成的质量问题，每个点位罚款200元，并必须按要求自行返工，所造成的主材损失由乙方负责赔偿，有质量的点位超出2%，每个点位罚款500元整，罚款将直接从每期工程款中扣除。

　　3、本合同要求乙方包质量包进度包所有机械和手动工具，包辅材包耗材的购买，包安全包文明包清洁的清包合同，（其中附材包括管道安装时支架角铁、螺丝、吊卡、管卡、抱箍、统丝、槽钢、

　　所有孔洞预留的套管、各种孔洞封堵材料，所有的暗盒、过路箱、锁母、各种线管直接弯头、烫锡、各种胶带、穿铁钢丝、各种胶水、防锈漆、银粉漆、灰漆、防火漆、焊条、防雷接地用的各种镀锌扁铁及圆钢、镀锌角铁等），乙方应自行负责施工区域的清洁卫生和工人的安全，所发生的安全事故和责任及罚款由乙方自行承担。

　　4、乙方应节约材料不准浪费，遵守甲方有关材料领取和返还的规定，当天施工完毕所有剩余材料必须返回甲方仓库，如未及时返回，甲方管理人员一经发现，每次罚款300元，将直接从工程款中扣除，乙方使用甲方材料与结算使用量挂钩，如果数量相差多则乙方赔偿（特别是线材），甲方材料不能用作它用，如梯子，拖线板，套管等一经发现必将重罚。

　　5、施工期间乙方有责任自行保护已完成的成品，加强和土建及其他工种的衔接，如因天气问题和工序衔接问题造成的窝工停工甲方不负责任。

　　6、甲方有权根据现场乙方的实际施工水平和人员情况要求乙方增加人手或加班等，无加班费和抢工费，如甲方认为乙方无能力完成此分包工程，甲方有权提前终止合同并对乙方进行处罚，如乙方无故在工程未完成前退场，甲方有权对乙方进行任何处罚，包括停止付款。

　　7、乙方在现场必须配备有经验的管理及技术员2名，乙方须完全服从甲方的管理，服从总包方、业主方、监理的管理和指导，如

　　乙方不服从甲方的管理，甲方有权对乙方采取包括罚款在内的任何处罚，每次罚款不少于500元。

　　8、乙方必须为甲方提供所有管理及施工人员的身份证复印件及相关施工证复印件等，提供完整的施工日志，并配合甲方和总包的招投标工作及竣工图纸资料的制作。

　　9、甲方有权调动乙方的工人到承包范围以外的施工区域施工，人工费由甲方承担，但需和乙方协商。

　　10、甲方按在职工人1000元/月支付生活费给乙方，一次预埋及防雷接地占工程量的20%，二次预埋占10%，其中一、二次预埋以盒到位钢丝穿完为标准，其余以满足验收条件为标准，每期付款均扣除已支生活费、各种罚款和5%质保金，如因业主付款不到位造成付款延期，付款日相应顺延，质保金以业主验收交房为最后期限。

　　11、乙方管理人员要管理好自己的职工，要协调和配合各工种间的工作，严禁喝酒闹事、打架斗殴，违者将重罚。

　　以上条款为甲、乙双方友好协商确定，发生纠纷首先协商解决，协商不成由人民法院仲裁。

　　本分包合同一式两份，甲、乙双方各持一份，签字生效。甲方：上海领慧智能科技有限公司

　　项目负责人：

　　乙方：

　　项目负责人：