防水施工合同(15篇)
现今社会公众的法律意识不断增强，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的防水施工合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
防水施工合同1
甲方：乙方：
一、 工程项目
1、 工程地点：
2、 工程名称：
3、 施工工期：因不可预测原因，甲乙双方协商后工期顺延。
二、 工程造价及付款工程采用包工包料施工方式，工程总价276100元人民币。合同签订定后甲方支付工程预算总额的30%。工程完工验收合格后，甲方收到化工大厦工程款后，____日内付清工程款总额的95% 。余款 5% 于工程验收合格________年后付清。
三、 甲、乙双方责任
1、 甲方应无偿提供水、电、临时用地、库房，办理用水用证明，协调与相关单位的关系，确保工程如期进行。
2、 甲方应提供所施工区域予埋管线及其他设施情况。
3、 按期付款。
4、乙方负责进厂工人的、安全治安、防火教育，要有专人负责安全技术方面的人员，确保安全、治安、防火万无一失。同时服从大厦管理人员的统一管理，确保工期按期完成，质量优良。
5、 负责将完工后的施工现场清理干净，将垃圾渣土清理到甲方指定现场。
四、 质量保证乙方对堵漏工程保修期为________年。
五、 合同纠纷
1、 双方发生经济合同纠纷自行协商解决。
2、 到工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。
3、 提起公诉。
六、 验收标准以地下2层不漏水、不渗水为标准。本合同一式2份，甲、乙双方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：________年____月____日 ________年____月____日
防水施工合同2
施工单位:XXXXXXX公司 (以下简称甲方)
承包单位:XXXXXXX有限公司(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司XXXXXXXXXXXX防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一 、总则
1、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2、工程地点:上XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3、工程内容:根据公司XXXXXXXXXXXX工程施工联系单和设计变更通知单要求，XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程采用XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(XXXXXXXXX厚)，XXXXXXXXX防水工程采用XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价
XXXXXXXXXXXXXXXX防水每平米XXXXXXX元;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX防水每平米XXXXXXX元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准
乙方应确保公司XXXXXXXXXXXXXXXXXX防水工程达到优良标准，严格参照XXXXXXXXX省防水工程新规范标准XXXXXXXXX和XXXXXXXXX市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
(3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市建科院检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修三年。
六、付款方式
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的XXXXXXX%给乙方，留XXXXXXX%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
七、其它
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方:(签章)XXXXXXXXXXXX
代表:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方:(签章)XXXXXXXXXXXX
代表:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
防水施工合同3
甲方：：
乙方：
依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。
一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点：____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。
二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等：
1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求：采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料，单价为 27元平方。
6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。
四、 工期：按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量：
1、工程质量标准：合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。
达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法：
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的____日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产，文明施工由承包人负责并承担其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与承包人解除合同，工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年；
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。
十四、违约责任：
1、 在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措失，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项：
1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：
防水施工合同4
建设单位：（以下简称甲方）施工单位： （以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将____市华XX地下车库堵漏工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则
1、 工程名称：地下车库。
2、 工程地点：____市
3、工程内容：地下车库墙、板出现不同程度漏水现委托XX公司修堵漏水。
二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工期：整个工期为20—11—10至20—9—30。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。
四、工程造价：经甲乙双方确定包死价共计费用 元整。
五、质量标准：乙方根据甲方要求认真组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。
六、双方责任：
1、 甲方责任：
（1）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输。
（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
2、 乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及____省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。
（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________年。
七、付款方式：本工程无预付工程款，现将华XX车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款 元，待________年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后________年____月____日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，________年后无质量问题一次性付清。
八、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：________年____月____日 ________年____月____日
防水施工合同5
目负责人：______(以下简称甲方)
承包单位：______(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程名称与地址：安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)
二、工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。
三、承包方式：包工包料
四、材料：按施工图纸要求。
五、工程造价：防水每平方米______元(大写______元)(包含材料及人工费)，屋面保温每平方米______元(大写______元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。
六、工程期限：开工______年______月______日竣工______年______月______日(遇雨顺延)
七、工程量：屋面防水、保温各约______平方米，工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。
八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的______%，余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后，甲方除扣除质量保证金______%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。
九、甲、乙双方责权：
1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。
2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。
3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的监督管理，保证文明安全施工。
4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价______%的.履约保证金，在工程量完成______%后退还。
5、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质，相关人员复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。
6、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。
7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作，乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。
8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。
十、其他约定：
1、材料进场乙方应提供材料复检报告，检测费用由乙方负责。
2、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工。
3、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。
4、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的'安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。
5、施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。
6、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。
7、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。
甲方：______ 乙方：______
地址：______ 地址：______
电话：______ 电话：______
______年______月______日______年______月______日
防水施工合同6
甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX
乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX
甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场XXXX楼屋面、卫生间及地下车库部分防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。
一、承包内容
XXXX楼屋面采用XXXX卷材防水(XXXX层);卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料XXXXmm厚，分三遍成活;地下室外墙为聚氨酯卷材XXXXmm厚(XXXX层)。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。
二、工程单价
屋面为XXXX元/m2;卫生间及地下室地面为XXXX元/m2;地下室外墙为XXXX元/m2(含人工、税及安全、意外伤害等各种风险费用)。
三、工程期约
XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日到XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日，总工期XXXXX天。
四、工程结算
1、甲方按乙方的实际工程进度每月XXXX日付完成工程量的XXXX%工程款，待验收合格后付清余款。
2、工程数量按实际施工面积结算。
三、工程质量
1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。
2、质量标准应达到国家有关验收规范要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。
3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承担返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。
四、施工安全
1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。
2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙方负责。
3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。
4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡;如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。
五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。
甲方(公章)：XXXXXXXXX乙方(公章)：XXXXXXXXX
法定代表人(签字)：XXXXXXXXX法定代表人(签字)：XXXXXXXXX
日期：XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日
防水施工合同7
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。
第二条 工期：20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日
第三条 工程质量要求及工作范围
第四条 合同价款：
第五条 安全施工
乙方要按有关规定，采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。
第六条 验收及付款方式
乙方进场后，甲方必须派一负责人配合乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，经验收合格后方可退场。工程保质期一年，一年内如果出现质量问题，乙方无条件修复。
第七条 付款方式
工程验收合格后，凭验收签字单据结算。
第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必须完全履约， 不得任意解除，若发生纠纷，双方应及时协商解决；协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表：（签字） 乙方代表（签字）
年月日：
防水施工合同8
施工单位：_________(以下简称甲方)
承包单位：_________(以下简称乙方)
经甲方对乙方承建专业资装修合同简单版格的考核，同意将公司__防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。装修合同注意事项别忽视
一、总则
1、工程名称：
2、工程地点：
3、装修合同怎么写工程内容：
根据公司__工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面装修合同书防水工程装修合同书采用聚装修合同电子版氨酯"851"防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、装修合同承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米20元;屋面"851"聚氨酯防水每平米28元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准：
乙方应确保公司梅林生活、生装修合同模板电子版产基地2#、3#楼防水工程达到优良标准，严格参照广东省防水工程新规范标准DBJ15-19-97和深圳市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任：
(一)甲方责任：
1、应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施。
2、应提出工简单期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
3、配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
4、甲方有权对乙方装修合同怎么写在施工装修合同简单版过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方整改。
(二)乙方责任：
1、听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及深圳市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市"建科院"检验合格后使用。
2、配合市建公司梅林生活基地整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，装修合同注意事项别忽视不得人为拖延。
3、应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。装修合同模板电子版
4、应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保简单程质量达到优良标准，并对工程装修合同注意事项别忽视保修三年。
六、付款方式：
本工程无预付工程装修合同怎么写款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款装修合同报价清单的95%给乙方，留5%的工程款作保修金，三年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付装修合同报价清单余款。
七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待三年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
防水施工合同9
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商决定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下：
一、施工期限：
自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止。逾期、日罚金￥ 元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。
二、施工方式：乙方包工、包料。
三、结算方式：
乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，经验收合格，给予支付全部工程款。
四、质量责任：
因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。
五、甲方责任：
非乙方施工的原因，甲方应配合乙方做好施工协调工作。
六、乙方责任：
1.乙方施工人员必须持证上岗。
2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料浪费或误工损失，由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。
3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。
七、质保要求：
乙方应保证使用材料的质量（附产品材质书）属实。乙方应保证施工质量达到优良。
八、未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十一、本合同自签订之日起生效。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
经办人： 经办人：
年 月 日 年 月 日
防水施工合同10
根据《中华人民共和国合同法》及《建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，现将河堤工程承包给乙方施工，双方本着平等自愿、友好协商的原则，达成如下协议望共同遵守：
发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
一。工程概况：
工程名称：
工作地点：
工程内容及性质：
二、承包方式及范围
1、承包方式：
本合同采用包工包料的方式进行总价发包。合同价内含材料费、人工费、转运费、设备机具购置、租赁、使用费、临时设施费、施工措施费及材料检验、试验费等所有费用在内包干，乙方不得以任何借口再次转、分包。
2、承包范围：对所有经双方确认的渗漏区域进行防水堵漏修缮施工（明细如下：
三、计价方式
计价方式：采用总价包干方式，合同价 xx万元。
四、工程工期
1、工程工期：乙方必须按甲方规定的工期要求，编制项目的施工进度计划，经甲方核定后，按工期计划执行。
2、因不可抗力因素造成工程停工，经甲方确认，工期可按实顺延，但由此造成的费用损失不予补偿。
3、施工期限： xx年 xx月 xx日至 xx年 xx月 xx日。
五、质量要求
必须按国家颁布的工程防水技术规范中规定的要求达到滴水不漏的质量标准进行工程质量验收。
六、付款方式
1、对合同范围内乙方施工的工程，经甲方和监理按相应施工质量验收规范检查验收合格后，甲方按月进度支付工程款，支付进度款累计不超过总价的 %；
2、对合同范围内乙方施工的工程经竣工验收合格后，甲方支付工程款总价的 %；
3、本工程合同总价余额 %作为工程质量保修保证金，保修期限为 年。保修期内乙方承担的工程若出现质量问题，乙方应在甲方电话通知24小时内到场进行维修，若乙方不能按时到场进行维修，或维修达不到甲方要求，甲方有权另外通知人员进行维修工作，所产生的维修费用从乙方的工程保修保证金中扣除。保修期满后，甲方将由甲方支付的维修费用与乙方预留保修金进行结算，多退少补。
4、乙方因施工质量不符合要求造成返工，乙方自行承担所有费用。若不能保证工程质量和工期进度，甲方有权中止合同。
七、甲乙双方的权利与责任
（一）甲方的权利与责任
1、甲方向乙方提供施工图纸及相应设计文件等。
2、负责工程统一指挥和协调，安排总体工程施工进度计划，负责对工程技术内容进行交底。
3、按合同要求及时支付工程款。
（二）乙方的权利与责任
1、做好工程施工各项原始记录、隐蔽工程验收记录和材料的检验检测记录等技术资料、确保资料的收集、整理、归档工作，待工程竣工交验后移交甲方。
2、乙方施工、生活的用水、用电和食宿由乙方自行解决；乙方的施工机械、安全防护、运输、照明及水电由乙方自行承担；乙方管理人员工作时间内必须随时在施工现场例行管理工作。
3、服从甲方的领导，并按甲方编制的施工进度计划，安全施工有关规定，工程质量要求等进行安全和文明施工。
4、及时处理劳资纠纷，杜绝投诉和上访，严禁将劳资纠纷推向社会。如因乙方管理不善，发生违纪违法事件者，一切责任均由乙方负责自行解决。
八、安全生产
乙方应严格按安全操作规程进行施工。若乙方所属人员在承包期间发生一切安全责任事故，责任和经济损失均由乙方承担，甲方不承担任何责任；同时视情节轻重将酌情对乙方进行惩罚。
九、其它事宜
1、违约的处理：甲、乙双方任何一方不能履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，赔偿数额按工程造价的10%。
2、本合同未尽事宜，由双方协商确定。
3、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同11
建设单位：以下简称甲方;
施工单位：以下简称乙方;
合同名称：
根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，本着对双方负责的态度，甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格认真负责执行。
内容如下：
一、发包方式：
技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。
二、发包范围：
屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及保护层。
三、工程总造价(约34108.00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：
以现场实际方量为准;
四、付款方式：
1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。
2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;
3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方;
五、工程质量与施工安全
1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。
2、乙方在施工中必须做到安全生产，文明施工，并尊重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。
3、若在工程验收过程中发现质量问题，应由承包方负责返工维修，并承担一切返工维修费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。
六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。
七、双方责任
1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。
2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。
3、甲方为乙方负责生产生活提供便利，费用由乙方自行承担。
4、乙方在施工中发现施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。
5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方提供施工大事记，施工记录。
6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费使用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况，甲方视其工程完工情况按进度拨款。
7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参加验收，验收合格后移交甲方管理使用。
八、合同期限： ， 年 月 日始 年 月 日此。
九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题，乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修，乙方有权另取费用。
十、争议与解决
若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。
十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。
十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同12
甲方：（以下简称甲方）
乙方： （以下简称乙方）
鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有承担甲方所属""项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后，全面接受甲方提出的以"施工承包方式"合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就承包""项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：
一、包方式：双包（包工、包料）
二、承包工程内容及价款：
三、质量要求：
1、使用材料要求：
出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格（现场按已送样品批准使用）；再生料含量不能超过20%；卷材芯层厚度不小1。5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将承担本合同总价10%的违约赔偿。
2、施工要求：地下防水达到GB50208—20xx规范要求，并满足设计要求。
3、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修，因乙方防水材料及施工质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。
四、工期：本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。
五、结算及支付条款：
1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%；主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%；甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付（质保期3年，无息）
2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的60%； 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%；甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%， 留5%的质保金待期满后支付（质保期3年，无息）
3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项己完成工程价款的70%；甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付（质保期3年，无息）
4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的 70%；甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付（质保期30年，无0息）
六、验收办法：
工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。
七、甲方责任：
1、负责向乙方提供建筑工程施工图一套；
2、协调各配合单位和工种之间的关系；
3、按时办理结算的拨付工程款；
4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验；
5、负责与各施工方协调工作，协助并配合乙方对成品及半成品的保护；
八、乙方责任：
1、严格按设计图纸规范要求及《施工方案》、合同"工期"及"质量要求"组织人员进行施 工和交工，《施工方案》由甲方及有关单位审批；
2、服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度；
3、做好成品及半成品保护，做到安全施工、文明施工；
4、材料检验及闭水试验，达到监理及业主、甲方的要求，保证本工程能通过人防工程验收。
九、违约责任：
1、乙方承诺在合同签订后5天提供本工程所使用材料的"人防工程防水材料准用证"，若5 天后未能提供，保证金不予以退还，同时甲方有权重新与第三方签定承包合同，且乙方已施工的防水工程不予结算。
2、乙方如不按合同"质量要求"施工，造成的一切返工损失由乙方承担；若因乙方原因；不能按合同"工期"完工，每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。
3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天，累计计算，从工程款中扣除；累计拖延3天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。
4、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失，应按损失大小给予赔偿。
十、本合同一式二份，经双方签字盖章后生效。甲方执1份，乙方执1份，本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充协议。合同执行过程中若有争议，可由双方友好协商解决，若协商仍不能达成一致意见，合同任何一方可向人民法院提起诉讼。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
防水施工合同13
防水工程施工合同书
主 管 单 位： （甲方）
防水施工单位：（乙方）
签订日期：年 月 日
防水工程施工合同协议条款
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程施工合同条件》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况
1、工程地点及工程名称： 2、承包形式： 3、质量要求： 4、开、竣工日期：
5、使用材料名称：
6、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：
二、工程价格及结算办法
1、总工程量：
2、价 格：
3、预付款：（总金额%）万 拾元
4、预付款结算时间及手续：
5、工程结算时间及手续：
三、质量要求及保修期限
1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求，特殊部位要接受乙方的技术要求；
2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象，按国家施工规范施工，并接受甲方和质检部门的规范化验收。
四、双方责任
1、甲方免费提供电力，卷扬机械和燃料的方便，同时提供劳工的食宿方便。
2、建立交接手续，对防水成品层，甲方有加强保护的责任，谁损坏谁负责。
3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单及施工的其它档案资料。
4、乙方有自我保护的责任，安全事故一概由我方负责。
五、其它条款
本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，都具有同等的法律效力。 本合同的执行中争议解决，先协商解决，协商无效再起诉法院或经济法庭，依法解决。
本合同的执行和终止，自签订日起到工程结算清日为止。
六、法律责任
1、甲方违约：防水工程验收合格甲方承担乙方一切经济损失；该款按10%的月利息计算，作为违约金，并承担由此而产生的一切法律责任。
2、乙方违约：在没有特殊的情况下，如乙方不按期施工和一次交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
住 址：住址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 电话：
开 户 行： 开 户 行：
账号：账 号：
防水施工合同14
甲方： 联系电话：
乙方： 联系电话：
甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。
1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。
2、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。
3、乙方应保证工程质量，（参照当地工程水平）甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。
4、工程总施工量 平方米，计人民币 元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。
5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
防水施工合同15
发包人(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国经济合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中海国际大厦负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致，订立本合同。
第一条 总则
1、工程名称：中海国际大厦负二层地下停车场防水堵漏工程。
2、工程地点：兰州市城关区静宁路298号
3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间，横轴GC之间)防水堵漏。
4、防水工程施工的主要项目及要求：
根据乙方所报的防水堵漏方案，具体详见《中海国际大厦负二层防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的快凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏)，达到不渗不漏的效果。
第二条 分包方式
乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。
第三条 分包工期
施工期：计划从 年 月 日至 年 月 日止。
第四条 工程质量管理要求及工程质量验收
1、乙方积极配合甲方监督检查，若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定，及时按甲方要求予以返工、返维修。
2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及兰州市有关质量验收标准。
3、本工程完工后，由乙方以书面形式提请甲方验收，甲方在接到验收报告后一周之内组织验收，超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。
第五条 甲方义务
1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督，组织有关部门进行竣工验收。
2、按本合同约定，及时支付工程款项。
第六条 乙方义务
1、乙方由马冬松同志为现场负责人，全面负责合同要求的各项工作。
2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定，否则，甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚，如情节严重或屡犯不该的，甲方有权终止合同。
3、凡乙方采购的材料必须为国家及兰州市相关规范、规定允许使用的材料。
4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。
5、乙方在施工自己范围内的工作时，必须保证其他公共设施及他人劳动成果，如造成破坏，应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。
6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责，甲方不承担任何责任，发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失，乙方负责赔偿。
7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。
8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。
第七条 工程价款计价标准及计价依据
工程总造价：34925.00元(大写：叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)
第八条 结算及付款
1、工程完工后，经甲方验收确定合格后，乙方将按照合同编制工程结算，上报甲方审核，根据本合同签订价格结算，完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%，工程验收合格一年后若无渗漏，再支付合同总造价的45%，剩余5%留作质保金，自工程验收之日起五年之后付清余款。
2、乙方委托马冬松与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作，每次付款时，乙方须向甲方提供相应金额的兰州市建筑工程发票。
第九条 违约责任
1、合同双方必须严格履行合同义务，如一方违约，承担违约责任，并赔偿守约方一切损失。
2、乙方不按相关规范标准施工，或出现重大质量事故，甲方有权停止乙方施工，由此造成的经济损失由乙方承担。
3、乙方施工进度达不到合同要求，每拖延一天，承担总结算价的3%的违约金。
4、乙方如有转包或分包工程行为，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。
第十条 其它
1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
2、合同履行中如发生争议，双方协商解决，无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。
3、本合同双方签字(盖章)后生效。
4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【防水施工合同(15篇)】相关文章：
防水施工合同04-19
屋面防水施工合同04-07
房屋防水施工合同02-12
防水堵漏施工合同02-10
防水施工合同 14篇07-02
防水施工合同15篇06-25
屋面防水施工合同15篇06-28
防水施工承包合同05-05
卫生间防水施工合同04-21
防水工程施工合同03-03