屋面防水施工合同

时间:2022-04-07 09:19:14 施工合同 我要投稿

屋面防水施工合同

  随着广大人民群众法律意识的普遍提高,合同起到的作用越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的屋面防水施工合同,希望对大家有所帮助。

屋面防水施工合同

屋面防水施工合同1

  (简称甲方)

  (简称乙方)

  本着友好磋商、互相配合、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水维修工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水维修工程按质期完成、根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,认真商议应共同遵守,严格履行以下条款:

  一、工程概况:

  1、工程地点:文三西路2号古荡街道办事处

  2、工程名称:屋面防水维修工程

  3、工程内容:进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材

  4、承包方式:包工、包料

  5、承包价格:28200元

  二、乙方职责:

  1、本工程开工之日起,听从甲方安排、服从甲方指挥,不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业,要带安全帽,屋面防水维修工程要在甲方规定的时间完成

  2、在屋面防水维修过程中,乙方要严格遵守文明安全规章制度,如有违反安全规章制度所造成的安全事故,由乙方自己承担

  3、质量保证,乙方所施工的屋面防水维修工程,在一年之内发现渗漏,乙方无条件免费保修(如自然灾害、人为破坏不在保修之列)

  三、甲方职责:

  1、甲方免费为乙方提供三通:路通、水通、电通

  2、协助乙方搞好安全设施,配合乙方进行施工,确保补漏工程顺利进行

  四、付款方法:

  屋面防水维修工程开工后,甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水维修工程完工后,通过关水48小时测试不漏水,甲方应在五天之内一次性付清工程款(不包括任何税金)

  五、法律责任:

  1、合同签订之日起,任何一方不得擅自终止合同,违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金

  2、合同依法成立,具有法律约束力,合同发生纠纷时,甲乙双方应本着实事求是的精神,及时协商解决,如协商不成,任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁,及向人民法院提起诉讼

  3、本合同未尽事宜,由甲乙双方共同协商解决,以上条款望双方共同遵守,此合同一式两份,甲乙双方各执一份,由甲乙双方签字盖章生效、

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

屋面防水施工合同2

  发包方:

  承包方:

  根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。

  内容如下:

  一、发包方式:

  技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

  二、发包范围:

  屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。

  三、工程总造价

  (约34108。00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):以现场实际方量为准;

  四、付款方式:

  1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。

  2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;

  3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方。

  五、工程质量与施工安全

  1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。

  2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

  3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的,承包方应负责赔偿。

  六、竣工验收:

  乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。

  七、双方责任

  1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

  2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。

  3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。

  4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。

  5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。

  6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。

  7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。

  八、合同期限:

  年 月 日始—— 年 月 日此。

  九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。

  十、争议与解决

  若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。

  十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。

  十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。

  发 包 人:

  承 包 人:

  年月日:

屋面防水施工合同3

  建设单位:____省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位:(以下简称为乙方)

  为保障甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律,经双方协商同意,按下列条款订立本合同:

  一、工程概况:

  1、工程名称:____省法制办屋面防水改造工程。

  2、工程地点:督院街。

  3、工程内容:

  A、屋面:结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、保护层、屋面刚性防水层。

  B、墙面:、找平层、新做B防水卷材、保护层压光。

  C、具体做法详见施工图。

  二、工期和质保期:

  1、按甲方要求,遇雨顺延。

  2、防水工程质量保修期________年。

  三、承包方式:

  1、乙方包工、包料、包质量、包管理、包进度、包安全,结算时按实际施工面积为准。

  2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准,严格参照新规范施工及甲方要求施工,防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水,平整均匀与基层有一定粘结力,满足房屋综合验收的要求。

  四、甲方责任:

  1、非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  五、乙方责任:

  1.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  2.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  六、合同价:

  合同价暂定:18.5万元(大写:壹拾捌万伍仟元整),最终以审计审定金额为准。

  本工程计价方式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-)及其配套文件和________年《____省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件作为计价方式。安全文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的《____市建设工程造价信息》所列的单价(包括厂商报价)执行。

  七、付款方式:

  合同签定乙方进场后,按工程总造价的 30 %工程款支付预付款,工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%,剩余总造价的3%在工程竣工________年以后支付。

  八、违约责任:

  甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。

  九、本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份,具同等法律效力,未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:甲方代表签字(盖章):

  乙方: 乙方代表签字(盖章):________年____月____日

屋面防水施工合同4

  甲方:

  乙方: 身份证号码: 电话:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8cm,短边10cm进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等一年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为5年,(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自20xx年三月十二日起至本月二十日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

屋面防水施工合同5

  甲方:

  乙方:

  经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。

  一、工程名称地点及材料

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程材料:根据公司工程联系单位通知要求,屋面、室内防水工程采取用B4.0厚施工。

  二、承包方式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包安全文明施工、保进度等总包方式。

  三、工程造价:按每平方米元计算。

  四、双方责任:

  1、甲方责任

  (1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。

  (2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。

  (3)为乙方施工,提供方便、工人工地住宿等。

  (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。

  2、乙方责任;

  (1)听候甲方通知,即时将防水材料进场。材料运输、安装乙方自理。

  (2)配合公司整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。

  (3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。

  (4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修___XXXX___年。

  五、付款方式:

  2栋楼完成付已完工程量80%,验收合格付工程总造价的85%,审计结算后付总造价的95%,剩余5%为保修金,按国家规定保修期为___XXXX___年,保修期满一次性付清。

  六、其它:

  本通用版合同式二份,各执一份。甲乙双方签字(盖章)交纳定金后生效,具同等法律效力,如有未尽事宜,双方共同协商解决。

  甲方:乙方:

  联系电话:联系电话:

  ___XXXX___年____月____日___XXXX___年____月____日

屋面防水施工合同6

  甲方:

  乙方:

  甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就漏水修补承包给乙方修补一事,达成如下协议:

  一、费用及付款方式:

  甲方委托乙方修补,乙方以包干价的形式承包,包干费用元,大写,待乙方修补完工后,由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式:。

  二、施工责任:

  乙方自行负责工程所需材料费(注:主材为防水材料)和人工费和运输费及转运费,并全权负责施工现场工作人员的施工安全,保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序,并承担违规施工所产生的一切民事法律责任。

  三、工期及保质期:

  自本合同签订之日起____日内,乙方需安排施工人员进场施工,工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补,并承担因质量问题而产生的各种费用,质保期为年。

  四、人员管理:

  乙方人员必须遵守甲方小区内的规章制度,服从甲方管理人员的安排,无条件配合甲方对小区进行管理,乙方人员不得损坏小区内公共设施设备,若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方;

  五、施工垃圾:

  施工过程中所产生的施工垃圾,均由乙方负责清理,并堆放在甲方指定的堆放点,乙方在施工完工后负责清理运走。

  六、违约责任:

  甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约,违约方将向守约方支付元的违约金,并赔偿因违约造成的一切经济损失。

  七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。

  甲方(盖章):

  乙方(盖章):

  甲方代表:

  甲方代表:

  联系电话:

  联系电话:

  住址:

  签字日期:________年____月____日

屋面防水施工合同7

  甲方:

  乙方:

  就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议:

  1、 乙方按甲方预先敲定的维修方案进行,所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由甲方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照甲方的质量要求施工。(后附各栋楼的维修方案)

  2、 维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,甲方配合完善各种必要的手续。

  3、 在施工前乙方先向甲方预交( )万元质保金,质保期满后,无质量问题,甲方全部退还质保金。

  4、 在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。由施工所造成的所有安全事故,甲方不承担任何责任。

  5、 在施工过程中,乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。

  6、 维修质量的监督:在维修期间,甲方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。

  7、 房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。

  8、 维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方按房产局规定的标准为验收标准。

  9、 质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。

  10、 本协议一式两份,双方各持一份。

  11、 其他未尽事宜,双方友好协商解决。

  甲方:

  经办人(签名):

  乙方:

  经办人(签名):

  20xx年 月 日

屋面防水施工合同8

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1.工程地址:湖北____县____区

  2.工程项目:公司综合楼楼面厕所地面防水。

  3.施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶.厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4.承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1.屋面B每平米8元(含燃气)

  2.厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1.施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2..工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1. 工程时间:自________年____月____日开工,至________年____月____日竣工。

  2. 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  条:付款方式

  1.工程完工后付工程款70%, 甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2.工程保修期________年,在工程交工后________年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。

  2.施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第七条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 .

  甲方:

  乙方:

  ________年____月____日

屋面防水施工合同9

  甲方::

  乙方:

  依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

  一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米

  1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区

  2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理

  3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。

  二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

  三、 主材选用及工程价款等:

  1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工

  2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

  3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材

  4、全部包工包料,单价为 27元平方。

  6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

  四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

  五、 工程质量:

  1、工程质量标准:合格工程质量标准。

  2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的.要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。

  六、合同价款与支付方式

  按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

  在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

  达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

  七、工程款支付办法:

  1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。

  2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

  十、安全施工 文明施工

  安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

  十一、工程转包和分包

  本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

  十二、保险

  承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

  十三、工程质量保修

  本防水工程的保修期为________年;

  承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

  十四、违约责任:

  1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

  2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

  4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

  5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

  6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

  7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

  8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

  十五、其他事项:

  1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

  2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:

屋面防水施工合同10

  委托方甲方:神府经济开发区医院

  承建方乙方:

  根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

  1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水

  2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

  3、 承建方式:由乙方包工包料。

  4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至

  年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

  5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

  6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收

  7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

  8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

  甲 方

  乙 方

  20xx 年4月日 :神府经济开发区医院 :

屋面防水施工合同11

  甲方:

  乙方:

  甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程需要进行维修,经双方协商,由乙方负责承包施工,并签订协议如下:

  一、 工程承包形式

  由乙方负责包工包料

  二、 工程价格:

  屋面维修工程在包工包料的情况下,以每平方米43元的价格完成后以实际维修面积进行结算。

  三、 施工材料及工程质量要求

  屋面工程所需维修材料全部采用金姆指防水卷材。施工中需严格按照施工规范进行施工,所有的交接缝全部按长边8c,短边10c进行压缝。

  四、 施工中的安全责任

  乙方需加强对其施工人员的施工安全防范教育,严格采取各种安全措施,如乙方措施不力,发生人身、财产安全事故,其一切责任和后果均由乙方负责。

  五、 付款方式

  工程完工后,甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后,经双方确认无任何渗漏再行支付45%,剩余5%等________年后全部付清。

  六、 工程保修期限

  屋面防水保修期限为________年,(从该屋面竣工之日计算)________年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象,乙方无条件按合同书要求的时间负责维修,其工时费、材料费等全部由乙方负责,如漏水甲方通知需要维修乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不承担任何费用。

  七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。

  八、 开工日期

  自________年____月____日起至本月____日止。

  九、 本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,报有关部门一 份。

  甲 方:xx有限公司

  代表人:

  乙 方:

  ________年____月____日

屋面防水施工合同12

  甲方:_________________

  乙方:_________________

  经甲乙双方共同协商决定,由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。具体约定如下:

  一、施工期限:

  自________年____月____日至________年____月____日止。逾期、日罚金¥______元。如遇降雨或因甲方的原因而停工的,需经甲乙双方共同认定并签字后,工期予以顺延。

  二、施工方式:

  乙方包工、包料。

  三、结算方式:

  乙方进场后,甲方按乙方的施工进度,分批次预付工程款。完工后,甲方按乙方实际施工的平方数,经验收合格,给予支付全部工程款。

  四、质量责任:

  因乙方在材料质量、施工质量等方面的原因,造成屋面防水工程完成后出现漏水,乙方负责无偿给予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面,乙方负责无偿进行修复粉刷。

  五、甲方责任:

  非乙方施工的原因,甲方应配合乙方做好施工协调工作。

  六、乙方责任:

  1.乙方施工人员必须持证上岗。

  2.因乙方施工不当,造成返工而出现的材料浪费或误工损失,由乙方承担。非乙方的原因造成的返工或材料损失,由乙方与甲方主动协商解决。

  3.乙方在施工现场出现的安全事故或由于乙方在施工现场违规操作,造成的一切后果、损失均由乙方自己承担。甲方不承担连带责任。

  七、质保要求:

  乙方应保证使用材料的质量(附产品材质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。

  八、其它

  未尽事宜,双方协商解决。

  本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

  本合同自签订之日起生效。

  甲方:_________________乙方:_________________

  负责人:_________________负责人:_________________

  经办人:_________________经办人:_________________

  ________年____月____日________年____月____日

屋面防水施工合同13

  甲方: (以下简称甲方)

  乙方:(以下简称乙方)

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合当前有关规定,和本程的具体情况,遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则,经双方协商订立本合同。

  一、工程地点:

  二、工程名称:

  三、工程内容:

  1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。

  2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。

  四、工程量计算及工程造价

  1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000㎡)。

  2、屋面防水二层B,按每平方米43元结算。

  3、卫生间天沟按20元㎡结算。

  五、付款方式:屋面防水施工完毕,经甲方验收合格,通过天下大雨检验没有漏水渗水,甲方付工程总价90%,________年后如没有质量问题,没有漏水现象,甲方付工程尾款10%,与乙方结清工程款。

  六、甲方义务:

  1、提供乙方用于本工程的有关图纸。

  2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必须平整光滑,无裂纹、起砂、空鼓现象,转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧,并经监理验收交给乙方。

  七、乙方负责:

  1、必须按照施工图纸及施工方案施工。

  2、并提供所用的材质报告、验收报告、质量合格证,以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。

  3、防水保修期为________年,如屋面有漏水现象,由乙方维修。

  八、其他:

  1、本协议未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

  2、本协议一式3份,甲、乙双方各执一份。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  ________年____月____日:

屋面防水施工合同14

  甲方:

  乙方:

  为了防止公司综合楼漏水依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商,就甲方决定委托乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议,内容如下。

  第一条:工程概况

  1。工程地址:湖北随县开发区

  2。工程项目:公司综合楼楼面·厕所地面防水。

  3。施工内容:甲方要求乙方,防止楼顶。厕所地面漏水,漏雨的目的。

  4。承包方式:包工不包料、包工期、包质量、包安全。

  第二条:工程价格:

  1。屋面SBS每平米8元(含燃气)

  2。厕所丙纶布每平米 元

  第三条:质量要求

  1。施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应协商解决。

  2。。工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外,还应当达到甲方要求的质量标准:施工后,楼顶整体平面平整,无鼓包,接口牢固,密封好,排水口流水通畅,室内外各处无任何漏水痕迹。

  第四条:工程工期

  1。 工程时间:自20xx年10月26日开工,至20xx年10月30日竣工。

  2。 如果因乙方原因而延迟完工,每日罚款500元。

  第五条:付款方式

  1。工程完工后付工程款70%,甲方保留5%工程款作为工程维修押金,

  2。工程保修期三年,在工程交工后三年内,工程质量出现任何问题,均由乙方无偿修理,保修期满后由甲方将工程款的5%(工程维修押金)拨付乙方。

  第六条:施工安全:

  乙方必须保持施工现场整洁,并遵守甲方公司安全管理的有关规定,对 施工人员人为造成的不安全后果负全责。2。施工结束后,由公司派人对施工布局、施工质量进行验收,凡是没有达 到要求的不符合标准的地方,重新施工,返工全部费用由乙方自行承担。

  第五条:合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。。本合同一式两份,双方各执一份,具有同等的法律效力 。

  甲方:

  乙方:

  年月日:

屋面防水施工合同15

  发包人(全称):(以下简称甲方)

  承包人(全称):(以下简称乙方)

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同、

  一、工程概况

  工程名称:工程地点:

  工程内容:旧泵房、水池降标高,旧配电室门房拆除,新做泵房配电室,主楼地下室新做泵房、室外做地沟,后院做门房,及其他零星维修改造工程(包括以上所有工程的土建、电气、安装工程)

  二、工程承包范围

  承包范围:屋面防水工程

  三、合同工期:

  开工日期:竣工日期:

  四、质量标准

  工程质量标准:合格

  五、结算方式

  根据图纸和工程量签证单计算工程量,依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算,人工单价的调整执行晋建标字(20xx)89号文件、

  六、付款方式

  竣工后付到95%,质保期(质保期为五年)满后全部付清、

  七、工程保修

  承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工,竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:

  1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;

  2、防水工程为年;

  3、装修工程为年;

  4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;

  5、供热与供冷系统为

  6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方承担、双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质保金为工程总价的5%,工程保质期满五年后,甲方将质保金返还乙方,在保修期发生的工程质量维修费由乙方承担、

  七、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、

  八、合同生效

  合同订立时间:20xx年6月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

【屋面防水施工合同】相关文章:

屋面维修施工合同01-29

房屋防水施工合同02-12

防水堵漏施工合同02-10

防水工程施工合同03-03

防水工程施工合同15篇03-20

防水工程施工合同范本03-09

防水工程施工合同范本(15篇)03-13

防水工程施工合同范本15篇03-11

装修施工合同02-21

标准施工合同04-03