建筑施工合同

时间：2023-07-01 18:41:24 施工合同我要投稿

建筑施工合同集合15篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编帮大家整理的建筑施工合同，仅供参考，欢迎大家阅读。

建筑施工合同集合15篇

建筑施工合同1

　　发包方：_________建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)

　　承包方：_________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将___公司___工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

　　一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。

　　二、本合同期限：从________年____月____日起至________年____月____日止。

　　三、工程质量标准：所有分项工程质量确保优良

　　四、劳务管理费的上缴及付款方式：

　　1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。

　　2、付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付____，装修完工前付____。

　　五、乙方的职责

　　1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的'劳务纠纷及工伤事故。

　　六、乙方的职责：

　　1、全面履行___公司与___建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。

　　2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。

　　七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

　　八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

　　甲方：__________

　　乙方：________________

　　甲方代表：__________

　　乙方代表：__________

　　________年____月____日

　　_______年____月____日

建筑施工合同2

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)：身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其它有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、概况

　　1、施工地点：镇(乡)(村) 组

　　2、住房结构：平方米。

　　3、在修建过程中，甲方承担供水、供电、浸砖、平屋、整地及清洁卫生，注意家俱如有丢失，照价赔偿。乙方负责带圈梁模板，一切材料不得超过25米，脚子超过50公分另算工资。

　　4、生活：甲方负责。

　　5、承包方式：(只包人工费)。

　　6、工程价款的支付：但要按时支付工程款。

　　7、按图施工，墙体偏差不得超过2公分。装饰达到农村翻沙要求，砌砖、翻沙、屋内一概不贴砖，外砖前方贴砖。另三方水提提沙，贴砖另算工资，木工制模钉房盖(不包括水电门窗)。

　　8、修建楼房包工不包料，只包人工费，每平方米际平方计算，滴水为界，房屋以施工面积计算。水波瓦以瓦平方计算。

　　9、付款方式：开工付元，二层盖板付元，外墙完后付

　　10、本合同签定后由甲方付乙方定金元;以保证确立为准。

　　11、施工设备、工具由乙方自行提供，甲方提供施工材料，甲方对材料的质量负责，并应保证工程施工的顺利进行。

　　二、甲、乙双方责任

　　甲方提供标准的施工图同时。必须按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;隐蔽工程必须得到甲方认可(签字)，方可进行下一道工序;确保施工安全，承担处理施工中发生的一切伤亡费用。

　　三、违约责任

　　由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的'约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付违约金。

　　四、纠纷处理方式：

　　甲方不愿意通过协商、调解解决或调解解决不成时，可以向人民法法院提起诉讼，但费用由甲方承担。

　　五、合同的变更和解除

　　1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款2%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合解除。

　　六、其它约事事项：

　　乙方在修建过程中，如有不对之处，甲方及时提出，乙方及时纠正，否则后果自负。

　　本合同一式份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部份。

　　甲方(签章)：住址：电话：

　　乙方(签章)：住址：电话：

　　签订日期：年月日

　　签订地点：

建筑施工合同3

　　发包方：

　　承包方：

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，签订本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工期

　　1、承包方应按发包方人要求的工期完成全部工作。

　　开工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 5 日开工。

　　竣工日期：本工程定于 20xx 年 9 月 25 日竣工。

　　合同工期总日历天数 20 天。

　　2、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。

　　3、有下列情况之一，并经发包方签证，工期可以顺延。

　　(1)因发包方原因影响开工。

　　(2)工程量有较大的增加。

　　(3)不可抗力。

　　(4)发包方同意工期顺延的其他情况。

　　非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。

　　三、工程质量及验收

　　1、质量标准。

　　2、承包方应按照施工图及说明、国家有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。

　　3、承包方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的.可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。

　　4、承包方必须接受发包方在施工过程中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按国家竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的过程检验资料。

　　5、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。

　　四、过程结算、工程款支付

　　1、结算方式：

　　(1)承包方式：包工包料

　　(2)计价方法：按固定价格计价

　　(3)合同价款(大写)：壹拾万元整

　　(4)结算方法：分期拨款

　　2、工程款支付：自合同签订之日起，2日内甲方拨付工程款的 % 即：整，余款竣工验收完成后 3 日内付清。

　　五、材料供应及设备管理

　　1、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。

　　2、机械设备由承包方自备。

　　六、发包方责任

　　1、负责办理有关建设手续。无约定

　　2、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。无约定

　　3、提供施工图纸套。

　　4、负责组织工程设计交底、图纸会审。

　　5、发包人指派同志为工地代表。无约定

　　七、承包方的责任

　　1、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。

　　2、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。

　　3、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。无约定

　　4、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人2套。

　　5、承包方指派王跃民同志为工地代表。

　　八、安全生产与文明施工

　　1、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用过程中的检查，确保使用安全。

　　2、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。

　　3、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。

　　4、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后问题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。

　　九、其它

　　1、本合同双方约定经签字，盖章后生效。

　　2、合同份数：

　　(1)本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。

　　(2)本合同副本无份(发包方执，承包方执 )。

　　十、补充条款

　　发包方(签字盖章)：

　　承包方(签字盖章)：

　　合同订立日期：年月日

建筑施工合同4

　　外包方(全称)：__________________(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：__________________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本分包工程的具体情况，双方就有关事宜协商一致达成以下协议：

　　第一条：分包工程概况

　　1、工程名称：__________________

　　2、工程地点：__________________

　　3、工程内容：__________________

　　第二条：施工依据、材料名称及主要施工工艺按本工程外墙内保温部分按施工图纸和设计要求施工(玻化微珠、抗裂砂浆、玻纤网、带园盘塑料膨胀锚栓、Ф0.6热镀锌电焊网)，具体要求：

　　一、1213楼南面墙5.5无机保温砂浆的做法

　　1、墙体表面清理干净，刷界面砂浆一遍。

　　2、抹保温砂浆。

　　3、抹抗裂砂浆(压人耐碱网格X)涂抹压光，3厚。

　　4、带圆盘塑料膨胀锚栓锚入墙内〉50，500500固定Ф0.6热镀锌电焊网。(热镀锌电焊网的具体位置如下图)

　　二、111213楼东面、西面、南面墙，3.5厚无机保温砂浆做法：

　　1、墙体表面清理干净，刷界面砂浆一遍。

　　2、抹保温砂浆。

　　3、抹抗裂砂浆(压人耐碱网格X)涂抹压光，3厚。

　　第三条：工程工期

　　1、开工时间：以甲方书面通知为准。

　　2、工期：_______________

　　3、在施工过程中，如遇下列情况则工期顺延：

　　(1)由于人力不可抗拒的灾害。

　　(2)发包人原因造成工期延误。

　　(3)发包人书面认可的其他原因。

　　第四条：工程质量要求

　　1、工程质量必须满足验收要求，并满足规范要求、保证验收合格。

　　2、乙方必须严格按施工图及规范要求施工，确保工程质量。

　　3、乙方应认真按照甲方安排组织施工，随时接受甲方施工管理人员的监督、协调、建立内部三检制为甲方验收积极创造条件，工程质量符合G149-保温工程质量验收标准，对甲方提出的质量问题及时整改。

　　第五条：结算方式

　　1、工程量：外墙内保温面积2 5.5公分厚约

　　2、合同单价：3.5公分：41元2;5.5公分：50元2 (含人工费用) ;

　　3、其他：工程量结算以实际施工面积为准;

　　4、结算金额：外墙内保温结算金额合同单价按实际施工面积据实结算其他。

　　第六条：付款方式

　　第七条：甲、乙双方职责

　　1、甲方职责：

　　(1)甲方负责现场协调乙方施工，并为乙方施工提供方便。

　　(2)甲方需变更施工设计的，应当以书面形式向乙方提出设计变更要求。

　　(3)甲方配合乙方解决其它施工单位的`协调事宜。

　　(4)甲方为乙方无偿提供施工用水电、道路、施工脚手架、跳板、提升机和存放施工材料、设备的场地。

　　(5)甲方负责组织有关人员共同审定施工组织设计、质量验收、确保安全及处理施工过程中的问题。

　　(6)甲方可监督乙方的施工进度及施工质量，如乙方的施工进展、质量、安全、文明施工不能达到业主和甲方的要求，甲方有权要求乙方达到规定的质量、进度、安全、文明施工要求，如不按要求施工甲方有权对乙方以罚款的方式进行处罚，拒不执行的甲方有权辞退乙方。

　　(7)甲方有权对乙方的工资支付进行监督，督促其依法支付农民工资。

　　2、乙方责任：

　　(1)乙方在施工过程中乙方必须有现场负责调解、技术指导的负责人。

　　(2)乙方必须按照分包合同的约定，对分包工程进行认真施工。分包人在施工中发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知发包人。

　　(3)乙方必须在施工开始3天前，向甲方提供施工方案一式2份，并参加甲方组织的各种有关是交底工作，施工完后，配合甲方完善资料。

　　(4)乙方必须保证施工安全，若发生工伤(含病故)，安全事故，责任由乙方承担。

　　(5)若乙方原因工程不能按期完工，有乙方承担工期违约责任，并按工期每延误一天罚款合同总额的3 。

　　(6)若乙方工程质量验收不合格，无条件进行返修直到验收合格为止，由于质量问题返工以及验收中产生的各种费用全部由乙方负责。

　　(7)若甲方不能按期支付工程款，由甲方承担违约责任，并按每延误一天罚款合同总额的3 。

　　(8)乙方负责所有材料的检测并确保验收合格，其费用由乙方承担。

　　(9)乙方在施工过程中所产生的垃圾、废弃物，乙方要按甲方的要求按时清扫。

　　第八条：文明施工及环境保护

　　乙方必须遵守甲方现场文明施工要求，无条件接受甲方文明施工现场管理的各项规定并遵照执行。乙方在施工中必须做到完工清场，确保工作面内的清洁卫生;并主动搞好成品保护，不得损坏其它成品和半成品;搞好保卫和防火，防盗、防哄抢工作。

　　第九条：其它

　　1、本合同自签定之日起即具有法律效力，双方必须完全履行，不得任意变更或解除，若发生纠纷，双方首先应友好解决、协商不成时，任何一方均可向当地人民法院起诉。

　　2、本合同自双方签字盖章之日生效，办理完财务结算手续，工程款付清后自动失效，

　　3、本工程施工合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：__________________乙方：__________________

　　合同签订时间：________年____月____日

建筑施工合同5

　　甲方（房主人）：乙方（承包人）：

　　甲乙双方在平等自愿的原则上，根据有关法律法规，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

　　一、建筑工程概况：

　　开工期为xxx年xx月xx日，竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米，以实际建筑面积为准。

　　二、工承承包方式：

　　1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx 元人民币，总包工价以实际面积为准。

　　2、承包方式: 工程采取包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。

　　3、工程内容: 从基础以上开始，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。

　　4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必须返工直到甲方满意为止，造成的损失由乙方负责。

　　三．双方的.责任：

　　1、工程必须按照甲方要求施工，乙方不得随意改变施工方式，因施工过程中，发现设计问题，要及时通知甲方，确实需要变更的，需双方协商一致。

　　2、安全问题由乙方负全责，发生任何安全事故，甲方不承担任何责任。乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施。

　　四、付款方式：从正式施工开始先支付一定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。

　　六、未尽事宜由双方协商解决。

　　七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。

　　甲方签字（手印）：

　　乙方签字（手印）：

　　20xx年月日

建筑施工合同6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲方xx改造，现委托乙方施工承建，甲方以大包干的形式，即包工包建筑材料。为确保质量，按时完成任务，甲乙双方本着平等互惠，公平公正的'原则，就有关事项达成以下协议：

　　一、工程名称：xxxx。

　　二、工期：xx年xx月至xx年xx月

　　三、工程议价：xx元。

　　四、承包方式：包工包料。

　　五、工程内容：大门拆建，门卫房拆建，围墙拆建，硬化篮球场，排球场，操场垫高整平铺石粉，教学楼内外粉，校路铺花砖，楼前区铺花砖等。

　　六、乙方在建设施工时，一定要保证质量，如有不符合质量问题，要求翻工，造成的浪费由乙方负责，并负责翻工费用。

　　七、乙方在施工期间要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方负责。

　　八、在改造期间，任何一方修改施工内容，增加工程项目，必须甲乙双方商量，双方达成一致后，方可施工。

　　九、甲方需为乙方施工提供便利，保证施工期间施工场地通水通电。

　　十、付款方式：完工后，经甲方或有关单位验收合格后全部付清。

　　十一、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商，意见一致后可作补充条文。

　　十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方确认后，双方法人签字即可生效，双方必须严格遵守执行。

　　十三、结算付清工程款后，本合同书自然终止无效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

建筑施工合同7

　　发包单位：（以下简称甲方）

　　承包单位：（以下简称乙方）

　　因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

　　一、工程项目：

　　二、工程地点：

　　1、承包方式及范围：

　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料（包括木板、方木）机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房（不含甲方办公用房）配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如（内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平）。室外1.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖安装、楼梯扶手。室内外回填土方等。

　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区安全围护和住房，排除外部干扰。

　　三、合同T期处罚条款：

　　1、年月年月日完工。

　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电安装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。（包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担）。

　　四、安伞生产，文明施工。

　　（一）安全生产

　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证体系、严格按照《施工现场安全检查评分》JGJ59—99、《建筑工程安全生产管理条例》等法律的要求进行施工。确保在建筑行政主管部门及甲方安全生产部门组织的安全检查中，施工现场安全生产文明施工达标，进行整改直到合格标准。

　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提出明确要求并监督执行，乙方应严格提供的安全生产设施、安全帽、安全带等劳动保护用品由乙方妥善保护与管理，如遗失、损坏等现象南乙方按成本价赔偿。

　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与打架、斗殴、偷盗工地财物等违法违纪现象，甲方每次给予乙方伍佰元罚款，并写出书面检查，情节严重的移送当地司法部门处理。

　　五、付款方式

　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

　　2、工作范围以外用工单位：按工_______元/工日；普工_______元/工日。

　　3、面积计算方式：

　　（1）基础筏板按其建筑面积的计算。

　　（2）其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

　　（3）有柱子的阳台按全面积计算。

　　（4）结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。每立方米元整。

　　（5）不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

　　（6）每层楼的彩光井按全面积计算。

　　4、结算方式：

　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工程量的，以后主体封顶应付已完成工程量的%，二次结构砌砖至元，粉刷部分到层甲方付乙方元。剩余部分验收合格后十日内甲方付乙方总工程款的97%。余款3%做保修金一年后十个工作日付清。

　　六、甲方的`权利和义务。

　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。

　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。

　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。

　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

　　七、乙方的权利和义务

　　1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。

　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。

　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。

　　八、其它

　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。

　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

　　（1）营业执照（未经年检或过期的执照无效），劳务承包的资质证书。

　　（2）进场人员花名册：

　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。

　　九、违约责任：

　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。

　　十、争议和纠纷处理程序

　　本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。

　　1、甲乙双方组织协商解决；

　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

　　十一、本合同相关的《招竟标文件》、《劳务投标书》、乙方签收和各种文件及双方在合同履行过程中的结算资料均为本合同的附件，具有同等法律效力，内容如与本合同冲突的，以本合同为准。

　　十二、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，签字盖章后即可生效，合同条款履行完毕时自行终止。未尽事宜，双方协商解决，并可另行补充协议，享有本合同同等法律效力。

　　甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日_________年________月_______日

建筑施工合同8

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲乙双方协商，在双方自愿及完全清楚，理解本合同条款的基础上，签订本合同。

　　一、工程名称：______________厂房。

　　二、工程地点：______________。

　　三、工程内容：厂房、道路、管网、井。

　　四、工程承包方式：包工不包料。

　　五、工程泥工包价：厂房每平方米_______元；

　　道路每平方米_______元；

　　管网每米_______元；

　　圆井每座_______元；

　　方井每座_______元。

　　六、工程材料：甲方采用的'材料道路为商混，厂房地坪材料为商混，磨砂地坪由甲方负责。

　　七、付款方式：根据工程进度付款，工程完工后一次性付清。

　　八、开工日期：______________竣工日期：________________

　　甲方：_______________________乙方：_____________________

　　_______年_________月_______日_______年_______月_______日

建筑施工合同9

　　发包方：(以下简称甲方)

　　承包方：(以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218㎡，四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。

　　二、承包方式

　　1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;

　　2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);

　　3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;

　　4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。

　　三、工程工期

　　1、甲方规定动工时间为年月日至年月日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。

　　四、工程质量

　　1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;

　　2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。

　　五、施工费结算方式

　　1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款;

　　2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。

　　第六条：安全生产

　　在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。

　　七、劳动争议处理及其他

　　双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的'劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。

　　八、其他

　　1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;

　　2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行;

　　3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑施工合同10

　　建设单位：(以下简称甲方)

　　施工单位：(以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。除桩基础外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;

　　4、总建筑面积约138(以施工图纸为准)。

　　5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;

　　6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;

　　7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);

　　8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

　　9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘1000元;品牌由甲方确定。

　　二、施工准备

　　1、甲方

　　(1)负责做好水通、电通和道路通;

　　(2)组织有关人员进行施工技术交底;

　　(3)派为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

　　2、乙方

　　(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

　　(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;

　　(3)组织施工人员和材料、机械进场;

　　(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

　　(5)派为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

　　三、工程期限

　　本工程经甲乙双方协商一致，总工期300天(日历日)。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计10个月时间，总工期300天。

　　四、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

　　2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

　　(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

　　(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的`施工;

　　(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

　　(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为一年。

　　五、安全生产与文明施工

　　1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《海南省建设工程施工安全管理条例》和海南省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。

　　2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。

　　3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

　　4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。

　　六、工程价款支付及结算

　　本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)2426万元;承包人自行垫资完成11+1层2栋主体框架到第6层时(五层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;承包人完成11+1层2栋到封顶时

　　发包方按承包人总造价的25%(2426×25%=606万)，支付工程进度款给承包人，且在次月5日前支付;工程完工验收合格7日内支付总工程量的25%(2426×25%=606万)工程款给承包人

　　且在次月5日前支付;工程结算审计完成后，发包人在10个工作日内支付至审计总造价的97%给承包人;剩余3%作为保修金，在工程竣工验收合格满一年后10天内付清(不计利息)。

　　七、争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民诉讼解决。

　　八、其它约定

　　1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后三日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

　　2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后三日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还25%。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同11

　　发包单位：(以下简称甲方)

　　承包单位：(以下简称乙方)

　　一、工程项目：

　　二、工程地点：

　　1、承包方式及范围：

　　2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。

　　3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。室外l.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

　　4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆

　　5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工

　　三、合同T期处罚条款：

　　1、年月年月日

　　2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误

　　四、安伞生产，文明施工。

　　(一)安全生产

　　1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的安全保证

　　2、甲方对乙方承担的劳务项目做安全生产总交底，提

　　3、乙方应加强对职工遵纪守法教育，对乙方人员参与

　　五、付款方式

　　1、承包单价：不含税金按建筑面积每平方米结算。

　　2、工作范围以外用工单位：按工元/工日;普工元/工日。

　　3、面积计算方式：

　　(1)基础筏板按其建筑面积的计算。

　　(2)其它层按建筑面积计算。阳台按计算。

　　(3)有柱子的阳台按全面积计算。

　　(4)结节、屋面架等没有建筑面积的按砼方量计算。

　　(5)不增减建筑面积的工程变更，劳动报酬不予增减。

　　(6)每层楼的彩光井按全面积计算。

　　4、结算方式：

　　生栋楼乙方垫资至层完，甲方应付乙方已完成工

　　六、甲方的.权利和义务。

　　1、全面负责现场的施工管理工作，制定整个工程的生产计划，资金闭幕，劳动力计划等，以确保生产的均衡性和连续性。

　　2、向乙方提供四套图纸和技术资料样本，并对乙方进行质量、安全、技术交底，负责对乙方各项工作进行管理、监督、检查、验收。

　　3、甲方根据施工需要，及时向乙方提供工程施工中需要的各种材料，提供的材料必须保证质量。

　　4、甲方应建立现场各种管理制度，并定期检查落实情况。对违反制度的乙方人员，甲方有权进行批评教育，处罚，情节严重的清退出场。

　　5、甲方向乙方每月下达质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务。乙方无条件接受甲方下达的指标利任务。

　　七、乙方的权利和义务

　　1、进场人员必须是年满18周岁以上，身体健康、遵纪

　　守法、有身份证的公民，技术工人占80%以上，乙方应将进场人员名单，技能操作资格证、安全合格证、身份证复印件及时报甲方备案，乙方对备案人员过去和将来的行为负责，对未备案的人员，不得进入现场。

　　2、乙方必须是有资质的，成建制的法人企业，乙方按要求设立组织机构。

　　3、乙方必须严格遵守甲方制定的各项管理制度，乙方施工人员进入施工区域，必须服从甲方的领导。

　　4、对甲方的现场违章指挥有权拒绝执行，对甲方供应的不合格材料有权拒绝接受作用。造成的一切损失由甲方负责。

　　5、乙方负责适时提供材料计划，按月上报工程费完成情况报表。

　　八、其它

　　1、甲方与建设单位签订的《建设工程施工协议》对甲方的约束，两样适用十对乙方的约束。

　　2、签订合问时，甲、乙方必须具备以下条件：

　　(1)营业执照(未经年检或过期的执照无效)，劳务承包的资质证书。

　　(2)进场人员花名册：

　　3、乙方委派代表，负责乙方现场及住宿管理工作，施工人员如中途变动，应及时通知甲方。

　　九、违约责任：

　　甲乙双方按合同约定履行自身的权利和义务，任何一方违约须承担对方因此而造成的所有损失。

　　十、争议和纠纷处理程序

　　本合同履行过程中`发生争议或纠纷时按以下程序处理。

　　1、甲乙双方组织协商解决;

　　2、甲乙双方协商不能解决时，可通过仲裁委员会仲裁解决。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同12

　　目负责人：______(以下简称甲方)

　　承包单位：______(以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国经济合同法》及本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。

　　一、工程名称与地址：安顺市第二看守所建设工程(安顺市区)

　　二、工程范围与内容：本工程屋面、卫生间及施工图纸所示需做防水、屋面保温部分。

　　三、承包方式：包工包料

　　四、材料：按施工图纸要求。

　　五、工程造价：防水每平方米______元(大写______元)(包含材料及人工费)，屋面保温每平方米______元(大写______元)(包含材料及人工费)竣工后按实际面积结算。

　　六、工程期限：开工______年______月______日竣工______年______月______日(遇雨顺延)

　　七、工程量：屋面防水、保温各约______平方米，工程量以甲乙双方现场收方实际数据为准。

　　八、结算方式：根据甲方与建设方签定的施工合同拨款方式拨付工程进度款的______%，余下工程款待工程完工验收合格交付建设方使用后，甲方除扣除质量保证金______%外一次性付清给乙方。质保金待质保期满后一次性付清给乙方。

　　九、甲、乙双方责权：

　　1、甲方应向乙方提供本防水工程的有关设计图纸的书面材料，乙方应按设计标准及施工工艺施工，并经甲方开出的开工通知单。

　　2、甲、乙双方应在本合同所属范围内施工前，共同对前道工序质量、现场施工条件进行验收和勘察，对前道影响施工的条件由甲方负责解决。

　　3、甲方应为乙方施工所需库房创造条件，乙方应尊重甲方的管辖权及有关规章制度，接受甲方的.监督管理，保证文明安全施工。

　　4、乙方应向甲方缴纳按工程总造价______%的.履约保证金，在工程量完成______%后退还。

　　5、乙方应按规定向甲方提供施工单位的公司资质，相关人员复印件，及时向甲方汇报工程的进度、质量。甲方应对乙方进行工序、质量及时验收。

　　6、工程保修期五年，质保期内因乙方施工或材料原因造成的渗漏，乙方接通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不取任何报酬，全力做好保修期内的服务工作。

　　7、乙方需做好施工队伍的安全文明施工工作，乙方施工队伍出现的一切安全问题由乙方承当。

　　8、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

　　十、其他约定：

　　1、材料进场乙方应提供材料复检报告，检测费用由乙方负责。

　　2、施工过程中如遇伸缩缝及沉降等异形防水工程，应按国家建筑防水标准执行施工。

　　3、乙方应如期完成施工任务。施工期内因气候影响，现场施工条件的限制，由甲、乙双方及时协调，合同工期相应顺延。甲方不按合同付款，从而影响工期，责任由甲方承担。

　　4、施工期内，乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如甲方安全设施不妥，乙方也没有提出异议，施工所造成的伤亡，其经济损失由乙方自负。

　　5、施工期间甲方可进行材料抽检，在权威机构检测的费用由甲方承担。

　　6、未尽事宜，甲、乙方随时协商，签订补充协议，作为本合同附件。

　　7、本合同一式份，甲乙双方各执份，本合同自签订之日起长期有效。

　　甲方：______ 乙方：______

　　地址：______ 地址：______

　　电话：______ 电话：______

　　______年______月______日______年______月______日

建筑施工合同13

　　甲方：(发包方)______________________________

　　乙方：(承包方)______________________________

　　根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程概况

　　(一)工程名称：__________________________________

　　(二)工程地点：__________________________________

　　(三)工程范围：_________________________________________________。

　　(四)工程总造价：经双方确定本工程实行双包(包工包料)，含框架及内外粉，门窗和水电安装，综合单价为500元每平方米，工程量为按实际收方结算，全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写__________。

　　第二条工程期限

　　根据双方协商工程期限自______年5月20日起至______年6月5日止。乙方必须在双方约定期限完成施工，超过期限则由乙方承担一切后果。因恶劣天气或自然灾害引起误工则工期顺延。

　　第三条工程质量

　　乙方根据甲方的要求进行施工，确保工程质量。

　　第四条工程价款结算

　　(一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：

　　本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。按实际签证结算。

　　(二)工程价款结算与拨付办法；第二层完工付第二层工程量的80%，第三层完工后付第三层工程量的100%，所有工程完工并经甲方验收合格后付清尾款。

　　第五条双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、甲方应负责施工现场周边邻居关系协调，以保证施工材料、设备等能顺利进出场。

　　2、甲方应提供乙方施工所需的'水、电接口。

　　3、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。

　　(二)乙方责任

　　1、乙方根据甲方的要求施工编制施工方案，并经甲方同意后施工。

　　2、乙方应按照双方约定的施工方案严格组织施工。

　　3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由乙方自行负担。

　　4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

　　5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。

　　第六条合同纠纷

　　因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会)。

　　1、提交_______________仲裁委员会()

　　2、依法向人民法院起诉()

　　第七条附则

　　(一)本合同自双方签字后生效，合同履行完毕后自行无效。

　　(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。

　　(三)本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

　　第八条附加条款

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

建筑施工合同14

　　甲方：__________________

　　身份证号码：____________

　　乙方：__________________

　　身份证号码：____________

　　依照《民法典》及其他相关法律、法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程地点：_____________________________。

　　二、工程名称：_____________________________。

　　三、工程内容：_____________________________。

　　四、合同工期

　　开工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;合同总工期：_________天。合同工期日历天数以实际乙方进场开始施工之日起计算，因不可抗力自然因素，及甲方单方面原因造成乙方不能如期完成，合同工期顺延，不计算在合同规定施工工期内。

　　五、工程单项承包单价(单包工不包料)种类规格安装费(元)备注包含由进场施工合格标准、验收、退场等，所需要的高路坚及档土墙按设计要求____元，全部费用甲方不再因市场变化政府政策因素，不在调整价格，此价格为全费用包干价注：以上工程包验收合格，若不合格返工费用原材料损耗由乙方负责。

　　六、工程质量技术要求：乙方严格按照现行施工规范和验收标准要求施工，必须达到砂浆饱满、大面平整、顺直、缝宽均匀、标高、符合设计要求，以及甲方现场施工管理人员发出的指令施工，质量达不到规范标准要求的，甲方现场管理人员一经发现，乙方应立即拆除和重新施工，其中耗材的相关费用及由此造成的工期延误，由乙方独立承担相关责任及费用，乙方不服从管理的应立刻清退出场并中止合同，产生的一切后果由乙方负责。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任

　　承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。

　　发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

　　七、现场管理施工现场使用机械及工具由乙方负责，部分材料在30米之外甲方用机械转到施工现场，领出去的物件因施工班单方面造成损耗及丢失，施工方应负责修复和照价赔偿。

　　八、现场处罚制度承包必须服从发包方现场施工管理人员的管理，由于措施不当造成质量事故及原材料损耗时，甲方现场施工管理人员有权进行现场处罚处罚金(50-200元)，乙方拒不签字时，由甲方做施工记录为准，结算时在工程结算款中予以扣除。因乙方单方面造成工期延误时，处以每天____元罚金，乙方不得有任何异议。

　　九、安全施工与检查乙方遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全组织施工，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。承包方及其劳务人员所有安全责任和因此发生的费用，由承包方全部承担，发包方不与承担任何连带责任。施工现场必须带安全帽，严禁穿拖鞋，一经发现由发包方现场施工发包方处以个人罚款50元。

　　十、工程付款方式本工程无预付款，承包方进场施工之日起，每施工30天后，按确认完成工程量的80%支付承包方，施工完成后，由发包方工程师组织验收，合格后30天支付剩余款项。工程完工验收合格。

　　十一、质量标准及验收

　　1、工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定__________等级。

　　2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的.违约责任。

　　十二、违约责任风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　1、当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　(1)工程承包人违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

　　(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　2、工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_____的违约金。

　　3、工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金______________元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：