工程施工合同

时间：2024-10-20 11:40:10 施工合同我要投稿

【推荐】工程施工合同

　　在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的工程施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

【推荐】工程施工合同

工程施工合同1

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本省家庭装饰的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议。

　　第一条：工程概况

　　一、工程地址：________

　　工程装饰装修的面积：________

　　工程户型：________

　　二、工程内容：详见甲方认定装饰设计施工图纸

　　三、委托方式：双方商定采取下列第________种委托方式。

　　1、乙方包工包料；

　　2、乙方包工、包辅助材料，甲方提供其余部分材料（主材）；

　　3、乙方包工，甲方提供全部材料。

　　四、工程日期：

　　1、开工日期___年___月___日（首期工程款到位后的第三日为开工日期）。

　　2、竣工日期___年___月___日（按约定验收标准合格的日期为竣工日期）。

　　第二条：合同价款和结算方式

　　一、合同价款（人民币）：________

　　本合同工程造价为（大写）________元

　　二、付款方式：双方约定采取下列第________种付款方式

　　（一）基本付款方式：

　　1、合同一经签订，甲方即应付给乙方双方认可的报价单上确定的工程款总额30%金额为________元；

　　2、工程施工过程中，________水电工程施工验收结束后土工进场前，甲方应付给乙方第二期工程款〈即付清工程总额（含增加项目金额）的20%，金额为________元〉；

　　3、木工工程施工验收结束后，甲方应付给乙方第三期工程款〈即付清工程总额（含增加项目金额）的35%，金额为________元〉；

　　4、油漆工序完工且验收合格，甲方应付给乙方第四期工程款〈即付清工程总额（含增加项目金额）的12%，金额为：________。

　　5、灯具与洁具安装完工且验收合格，未发现工程质量问题，甲方应付给乙方工程余款，〈即付清工程总额（含增加项目金额）的3%，金额为：________。

　　工程进度与付款进度发生不同矛盾时，双方可以协商，协商不成的，甲方应按实际完成工程量进度付款。

　　注：增加或减少工程项目，必须签订项目变更表，应在补办手续时结算。

　　（二）其他付款方式。由甲、乙双方协商方式付款。

　　6、甲方付清工程款，乙方开具统一发票，并向甲方办理移交手续及装璜工程保修卡。

　　7、施工中如有项目增减或规格型号、设备品种需要变动，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，必须办理书面手续或当场结清。

　　8、甲方在安排家庭装饰装修时，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件（复印件）交给乙方。如甲方按揭与乙方有关工程价款支付有关系的，双方须及时按银行信贷规定，准确无误地办理手续。

　　第三条：工程质量

　　一、工程验收标准：

　　（1）福建省地方标准《家庭装饰工程质量验收标准》。

　　（2）国家质量监督检验检疫总局制定的《室内装饰装修材料有害物质限量》。

　　（3）中华人民共和国国家标准GB/T18883-20xx《室内空气质量标准》。

　　二、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，由此增加的费用，应另签订补充合同。

　　三、工程质量检测监督部门：福建省室内装饰装修工程质量监督检测站。（电话：0591-87534927）因质量问题的调解费用及因此造成的损失，由责任一方承担。

　　四、委托工程监理：

　　（1）甲方如自聘工程监理，应与工程监理单位签订工程监理合同，并在本合同协议条款明确监理单位及其应履行的职责。

　　（2）甲方自聘工程监理，须在开工前通知乙方，以便与乙方衔接。

　　五、凡由甲方自行采购的材料、产品、设备，须在本合同中明确注明，并应符合质量标准。质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。

　　第四条：材料供应

　　一、乙方应严格按照国家《物价法》有关价格条例规定，应与预算书中所用材料、产品、设备一致。

　　二、无论是甲方或乙方提供的材料，必须经双方共同验收合格后方可进入工地，并且封存样品或样本，作为材料供应和竣工验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种，由指定者提供式样、色调和规格的样品和样本。

　　三、甲方负责采购的材料、样品、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工工期顺延，并按误工工期处罚。材料经乙方验收发现不符合质量要求，要及时与甲方联系，验收后由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。

　　四、乙方提供的材料、产品、设备应按约定的标准和质量要求甲方验收，如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成损失均由乙方负责。

　　五、甲方所提供的材料应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍补偿给甲方。

　　第五条：工程工期

　　一、乙方应在协议约定的日期，将工程进度计划提供给甲方。乙方必须按甲方签字同意的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督。

　　二、以下原因不能作为乙方延误工期：

　　1、设计变更和工程量变化；

　　2、工程款未按时交付；

　　3、不可抗力或自然灾害

　　4、其他非乙方原因造成的停工。

　　三、由甲方自行挑选材料、产品、设备，因质量不合格而影响质量和工期，其返工费由甲方承担，工期顺延。由乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　四、暂停施工：

　　1、甲乙双方在执行合同过程中发生矛盾而停工，双方必须在一周内制定解决方案，确定复工时间，如最终责任不属乙方，均不按违约或延迟工期论处。

　　2、甲方在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求48小时内拿出处理意见。乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程和进场材料。乙方实施甲方处理意见后，可提出复工要求，甲方应在24小时及时给予答复，由甲方承担损失和费用，相应顺延工期。停工责任在乙方，由乙方承担发生的费用。因甲方造成施工无法进行，乙方可认为甲方部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任

　　五、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的.，均需签证，甲方须承担全部施工费用。如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任并承担由此造成的损失，工期不变。

　　六、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

　　第六条：工程验收

　　一、隐蔽工程的质量验收：

　　1、隐蔽工程的验收范围指：

　　（1）线路分（照明线路、插座线路、弱电线路）等保护布置；水管（分冷水管、热水管）。在封线封管之前按规范经过电器表测试和管道试压后，填写附件内质量验收表，并由甲乙双方签字后可继续施工。

　　2、乙方根据合同约定对隐蔽工程先自检再验收，乙方必须在验收48小时前通知甲方参加。如甲方不能按时参加，须在开始验收48小时前向乙方提出延期要求，但延期不能超过两天。如甲方既未提出延期要求，又不参加验收，乙方自行组织验收，甲方应承认验收记录。

　　3、如验收不合格，乙方在限定时间内整改后重新验收。如工程符合规范要求，验收48小时后甲方不在验收记录上签字，可视为甲方已经同意，乙方可继续施工。

　　二、工程竣工质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。验收合格后办理工程结算和移交手续。

　　三、乙方应在竣工验收的三天前通知甲方，甲方应在三天内前来验收。验收逾期视为甲方自动放弃权力并视为验收合格，如有问题甲方自负责任。甲方如自行搬进入住，视为验收合格。

　　四、甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应在接到通知后3天内通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工工期，并承担乙方的保管费和相关费用（每日50元）。

　　五、工程结算

　　1、甲方对工程质量竣工验收后，乙方按合同条款向甲方提出办理竣工结算。

　　2、乙方指定收款户名:________

　　收款账号:________

　　第七条：安全施工和注意防患

　　一、安全施工。乙方应按国家有关规定，采用严格的安全防护和防火措施，并承担由于自身原因造成的财产损失和伤亡事故的责任及因此发生的费用。非乙方责任造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　二、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并按协议条款约定的时间向甲方报告灾害情况和清理、修复的费用。甲方应对灾害处理提供必要的条件。

　　不可抗力发生的费用由双方分别承担：

　　1、工程的本身损害由甲方承担；

　　2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应费用；

　　3、造成乙方设备、机械损坏及停工损失，由乙方承担；

　　4、所需清理和修复工作的责任与费用，由双方另签补充协议约定。

　　三、甲方如是二次装饰工程，应全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须采取必要的保护措施，并与乙方办理确认手续并承担费用。

　　四、负责施工现场的安全，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。事故一旦发生，乙方必须尽快负责修复或赔偿。

　　第八条：其他事项

　　一、甲方

　　1、具备房产权证资格（或使用权）并提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方提供房屋平面图及水、电气线路图，并向乙方进行交底，双方作好交底验收记录，同时承担物业部门增收的相关管理费用。

　　2、施工中如需要临时使用公共部位，应向邻里打好招呼。

　　3、开工前3天向乙方提供经确认的装潢设计施工图纸和施工说明，并向乙方进行现场交底。

　　二、乙方

　　1、参加甲方组织施工图纸或施工说明的现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定。

　　2、指派________（姓名）为乙方工地代表，负责履行合同，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。

　　3、严格履行合同，实行信誉工期。如果延迟完工，如脱料、停工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。

　　第九条：饰后服务

　　一、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期自工程竣工验收之日算起，为期两年，隐蔽工程为五年。

　　二、乙方按有关规定和所约定的保修项目、内容、期限范围等进行保修。

　　三、保修期内，乙方应在接到通知后7天内必须派人修理，否则造成的一切损失都由乙方承担。

　　四、包工包料（不包括甲方自行购买的部分材料），保修期内所产生的材料费、人工费均由乙方承担。包工不包料的，保修期内所产生的材料费由甲方承担，人工费由乙方承担。

　　五、保修期的保修内容均采用修复形式，而且只对装潢质量负责，不承担其它连带责任。

　　六、保修期内因使用不当和非装潢的外力原因所产生的结果，不属于保修范围。维修的材料和人工费由甲方自行负责。

　　第十条：合同和变更

　　一、合同经双方签字生效后，任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新补订协议。

　　二、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。

　　第十一条：违约责任

　　一、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行赔偿。

　　二、无正当理由，甲方在应付款日期不付款，经乙方催讨仍不付款，乙方有权停止施工，由此造成后果甲方承担，验收合格未结清工程价款的，不得交付使用。

　　三、甲方未按合同规定预付工程价款或因甲方原因而延迟完工，每逾期一天在按本合同应付工程价款的万分之一支付给乙方。

　　四、甲方没有及时给予确认签证，不按合同约定支付款项或履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因违约导致乙方增加的费用和从支付之日起计算的应支付款项的利息），相应顺延工期，按合同条款约定支付违约金，赔偿因违约给乙方造成的损失。

　　五、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到设计要求，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，每延误一天，乙方支付甲方本合同工程付款总额万分之一的违约金。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　日期：___年___月___日

工程施工合同2

　　发包方(甲方)：_________

　　承包方(乙方)：_________

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合本工程具体情况，经双方协商达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：平陆县西街初中迁建项目一标段。

　　2、工程地点：平陆县西韩窑村，砥柱广场北侧。

　　3、工程内容：载体桩施工

　　4、工程范围：图纸范围内桩基工程

　　第二条承包方、合同价款及支付方法

　　1、承包方式：机械成孔，甲方提供水、电、扎丝、焊条、钢筋、混凝土，其余机械设备、材料、人工由乙方负责。

　　2、合同价款：

　　按实际施工桩数，以65元/米按有效桩长进行结算。

　　3、合同价款支付方式

　　(1)工程进度款：1#、2#、3#楼按每栋楼载体桩完成后，付每一栋楼载体桩合同价的50%，1#、2#、3#楼载体桩全部完工后付至合同总价的70%，载荷试验完成合格后付至合同总价的90%，剩余10%竣工验收后一个月内付清。

　　(2)合同价款的调整：合同价款签订后，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一时，合同价款按实际情况进行增

　　1)甲、乙双方代表确认的工程量增减;

　　2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

　　第三条工期

　　施工现场达到“三通一平”，基坑开挖至标高，具备开工条件后，以监理书面签署的开工令日期为开工日期。有效工期为日历天，雨天除外。

　　第四条工程质量

　　乙方严格按照国家有关规定、桩基施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，质量达到合格。

　　第五条甲方的权利和义务

　　1、甲方应向乙方提供桩基施工所需的图纸、勘察报告、测量成果等有关资料负责放线、乙方人员配合。

　　2、甲方负责在开工前施工现场达到“三通一平”，水、电接入施工现场相应位置，保证满足施工期间的需要。

　　3、甲方委托桩基检测试验、材料试验、水电费、税收并承担相关费用，协调处理好周边关系，保证施工正常进行。

　　4、对乙方施工过程进行质量安全的监督和检查。

　　5、甲方负责放主轴线，乙方负责放线施工。

　　6、严格按合同约定及时支付工程款项。

　　第六条乙方的权力和义务

　　1、乙方在施工前认真熟悉施工图纸，并按图纸要求进行放线

　　2、严格按照国家有关规定、规范施工，接受甲方与监理的.监督和检查，服从甲方的现场管理;

　　3、保证施工机械正常工作;

　　4、乙方按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用。

　　5、负责载体桩施工资料的现场记录、收集、整理、负责建设单位、监理单位的签字盖章。并按照山西省地方标准20xx装订，装订完成后交付给甲方。

　　第七条双方施工现场代表

　　本工程甲方指派同志、乙方指派同志为现场代表，共同解决施工中的有关问题，行使合同约定的权力、履行合同约定的义务。

　　第八条违约责任

　　甲乙双方应严格履行各自合同条款，保证合同顺利履行。如任何一方发生使合同无法履行的行为，应承担对方的经济损失。

　　第九条本合同履行过程中根据合同发生的会议纪要、签证、各种通知文件、委托、证书等书面形式资料均应作为合同条款的补充内容，与合同条款具有同等效力。甲乙双方认真履行合同，双方发生纠纷应友好协商解决，若解决不成，可向项目所在地人民法院诉讼。

　　第十条本合同一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同3

　　第一条本合同双方当事人：

　　出租方：_________(以下简称甲方)

　　地址：_________

　　电话：_________

　　法定代表人：_________

　　承租方：_________(以下简称乙方)

　　地址：_________

　　电话：_________

　　法定代表人：_________

　　甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。

　　第一条本合同双方当事人：

　　出租方：_________(以下简称甲方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________

　　承租方：_________(以下简称乙方)地址：_________电话：_________法定代表人：_________

　　甲方同意按规划用途租赁土地使用权给乙方使用。根据国家、省、市有关集体建设用地流转管理的规定，双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，订立本合同。

　　第二条甲方依据本合同出租土地的使用权，土地所有权属_________，地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权出租范围。

　　第三条乙方在承租土地使用权范围内所进行的利用土地的各项行为，均应遵守中华人民共和国法律、法规及有关规定，不得损害社会公共利益。

　　第四条甲方出租给乙方的地块位于_________，出租的土地使用权面积为_________平方米。地块位置及四至范围详见附图。

　　第五条本合同项下的租赁地块，按照规划批准的用途为_________用地。

　　第六条本合同项下的土地使用权租赁期限_________年，自_________年_________月_________日起，至_________年_________月_________日止。

　　甲方应于_________年_________月_________日前将本合同项下的土地提供给乙方。

　　第七条该地块的土地使用权租金以土地面积计算，租金标准为每平方米每年_________元币，该地块的年租金总额为_________元币(大写：_________)。

　　第八条双方同意采用以_________年为周期一次性支付租金的形式，每期一次性支付租金的总额为_________元币(大写：_________元币)。从第二期起，每期租金的增幅为上期租金总额的_________%(大写：百分之_________)。

　　第九条乙方同意在本合同签订之日起10日内以现金或现金支票方式交付完首期土地租金。以后每期租金支付的时间为履行周期租赁时间的第一个月内。

　　第十条如果乙方不能按时支付应付款项，逾期2个月内(含2个月)，应按每期缴纳租金的_________%(大写：百分之 _________)向甲方支付违约金。逾期超过两个月仍未按合同规定缴齐应付的款项，甲方有权解除合同，并可向乙方索赔因此遭受的实际经济损失。

　　第十一条乙方擅自改变土地用途的.，甲方有权解除合同并可无偿收回土地使用权，所收取的租金不予退还。

　　第十二条如甲方不能按时将本合同项下的土地交给乙方使用，应按收缴租金的_________%(大写：百分之_________)向乙方支付违约金。逾期超过两个月的，乙方有权解除合同，并可向甲方索赔因此遭受的实际经济损失。

　　第十三条在合同签订后 ____ 日内，双方应按规定办理有关土地登记手续。

　　第十四条乙方将本合同项下的土地使用权转租时，须征得甲方同意，并按规定办理有关手续。

　　第十五条乙方如需改变本合同第五条规定的土地用途，须取得甲方和土地、规划行政主管部门的同意，并且经原批准用地的市、县批准，并依照有关规定补签或重新签订土地使用权租赁合同，并办理租赁土地使用权变更登记手续。

　　第十六条本合同规定的租赁年限届满，乙方应在期满后30天内，交回土地他项权证，并办理租赁土地使用权注销登记手续。乙方如需继续承租该土地使用权，须最迟在期满之日前3个月向甲方提交续期申请书，除该土地使用权被依法征收或收回外，在同等条件下，乙方有优先续期权，并在确定新的土地使用权出租年限、租金标准及其他条件后，双方补签或重新签订出租合同，并按规定重新办理有关土地登记手续。

　　第十七条任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务的，可不承担责任，但必须采取一切必要的补救措施以减少损失并及时书面告知对方。

　　第十八条本合同自双方签字及盖章(画押)之日起生效。

　　第十九条本合同和附件共_________页，以中文书写为准。

　　第二十条本合同在中华人民共和国广东省_________市(县、区)签订。

　　第二十一条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和调整。

　　第二十二条因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可向①_________仲裁委员会申请仲裁②_________提起诉讼。

　　第二十三条本合同未尽事宜，可由双方另行协商签订补充协议。补充协议经双方签字盖章确认后与本合同具有同等法律效力。并送当地土地行政主管部门留存。

　　第二十四条本合同一式陆份，其中：甲乙双方各贰份;贰份由_________市(县、区)土地行政主管部门留存。

　　甲方(盖章)：_________

　　乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　电话(手机)：_________

　　_________年____月____日

　　签订地点：_________

工程施工合同4

　　甲方(房主)：

　　乙方(施工方)：

　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《河南省建筑市场管理条例》的规定，结合家庭装饰工程交易规则及本工程具体情况，双方达成如下协议：

　　一、合同主要内容：

　　1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)楼门号室厅住宅的室内装饰工程以形式交给乙方承做。

　　2、工程总造价(大写)：，其中设计费(大写)：

　　3、工程款付款方式列下表：工程款分四次付清付款时间付款百分比金额第一次签合同之日500元第二次开工日前三天60%第三次工程日期过半35%第四次验收合格三日内5%

　　4、工程保修期：一年

　　5、甲方代表：

　　6、乙方代表：

　　7、工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准(附表一)。

　　8、甲方提供主要材料及设备情况详见材料设备表(附表二)。

　　9、工艺做法详见工艺质量说明(附表三)。

　　10、本合同签订生效后，甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，不得擅自变更或解除合同、否则违约方将付给对方工程预算总造价10%的违约金，并承担因此造成的其它经济损失。

　　二、奖励和违约责任

　　(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失，每停工或误工一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰;甲方不按合同的约定拨付款，每拖延一天，按工程总价款的1‰支付滞纳金。

　　(2)由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方付款额1‰的违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工费用外，每提前一天，甲方支付乙方工程总价款的1‰，作为奖励。

　　(3)甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　(4)未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的`损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　(5)未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

　　(6)因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

　　三、争议或纠纷处理

　　(1)本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或有关部门进行调解。

　　(2)当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可向人民法院起诉。

　　四、其它约定

　　五、附则

　　(1)本合同正、副本各贰份，甲方、乙方各执一份。

　　(2)本合同履行完成后自动终止。签字(章)生效。

　　六、附件

　　(1)施工图纸(含家俱图纸)或作法说明

　　(2)工程预算书(附表一)

　　(3)甲方提供材料、设备清单(附表二)

　　(4)工艺及质量说明(附表三，应注明材料的型号、规格、等级、品牌或质量标准)

　　(5)设计变更单(附表四)

　　(6)工程验收单(附表五)

　　(7)工程结算单(附表六)

　　(8)工程保修单(附表七)

　　(9)其他甲方：

　　代表人：

　　家庭地址：

　　邮政编码：

　　签章：

　　电话：

　　乙方：

　　法人代表：

　　代理人：

　　单位地址：

　　签章：

　　邮政编码：

　　xx年xx月xx日

工程施工合同5

　　合同编号：

　　需方(以下称甲方)：

　　签订日期：年月日

　　供方(以下称乙方)：

　　签订地点：

　　根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，就甲方委托乙方定做用于的不锈钢事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

　　一、乙方按照甲方订货要求提供以下货物：

　　1：不锈钢地脚线及修边线2：信报箱3：电梯门套

　　二、数量、单价及合同预算金额

　　备注：

　　1．以上表格所涉及的数量、尺寸、规格依据甲方所提供的加工

　　图纸为准，此图纸将作为附件一附于此份合同后。

　　2．此报价包括为成品加工价，已含括刨坑、磨边、抛光等加工费用。同时此报价已含贴膜、包装及到广州运费。不含税，如需含税则另加5％。

　　3．以上三类产品中，地脚线、修边线及信报箱仅供材料，不包安装。电梯门套为包工包料。

　　四、加工及验收：甲方须在合同签订之日起3天内提供完整，尺寸

　　准确无误并由甲方负责人签字确认的加工图纸给乙方按图加工。不锈钢材质按304执行，所有供货不锈钢板的板材材质及厚度必须符合GB1220-92「84」及oCr18Ni9等国家及行业标。包装采用保护胶纸保护、纸皮（或泡沫纸）包装（运输途中产品保护由乙方负责。货物经甲方验收后，交由甲方负责保管。

　　五、验收手续：供货方货到现场，甲方或其工作人员只对外观可视

　　面进行有无表面保护膜破损导致划伤或挤压变形验收及对数量进行核对签收，甲方在安装过程中发现存在工艺质量问题时通知乙方后，乙方须在8小时内到达现场进行鉴定，情况属实的情况下乙方需无条件对存在问题的产品进行更换。

　　六、乙方送到现场之货物，甲方授权为指

　　定签收人，若授权有变更，以甲方书面函告为准。七、付款及结算方式

　　（1）自合同签订之日起三天内甲方应支付合同总金额的10℅即人民币订金给乙方，定金最后一批货款冲抵结清。

　　（2）乙方在发货前把发货数量清单传真给甲方确认，甲方在确认后签字回传给乙方，乙方在收到发货单确认的当天发货。货到工地后经甲方抽样验收后，如送材料为本合同第一条款中第1、2项材料则甲方支付该批货款给乙方。如所送材料为本合同第一条款中第3项材料，那么乙方需安装完毕，甲方验收合格后结算货款。

　　（3）甲方付款方式可为支票或网银结算，收款帐户为乙方指定帐户。甲方支付现金的收取人必须出具乙方授权委托、收款并须加盖公章。乙方在收取甲方支付的支票或汇款结算的金额时，必须提供等额的相应票据，否则甲方有权拒付材料款项。

　　九、乙方责任及违约责任：按时保证质量交货，提供产品质量合格证及产品质量保证书，乙方的产品在质量保证期内出现的任何质量问题均视为该产品不合格，甲方有权保留追究乙方相关经济损失及相关法律责任之权力。乙方产品不能按时交货的，每逾期一日按合同暂定价款的1%向甲方支付违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；乙方产品若连续出现批量或严重不合格及供货逾期超过十天严重滞后的，甲方有权解除本合同，且乙方应承担由此给甲方造成的损失。

　　十、甲方责任及违约责任：负责工地现场的数量清点验收。按合同规定日期支付货款，否则每日按逾付金额的1%偿付乙方违约金，违约金总数不超过合同暂定货款的20%；

　　十一、不可抗力：甲、乙双方任一方由于不可抗力（如严重自然灾害、战争、瘟疫）不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行规定的，不以违约论。对这些货物的'处理方法，可由甲、乙双方协商决定。十二、图纸及责任：

　　1、甲方负责提供该单项工程所有图纸，乙方需安排设计到现场测量出图，在接到甲方要求一天内到场，在每批加工图纸上须经甲方盖章或其委托人签名方为有效。

　　2、甲方确定的加工图纸需变更时应在乙方未生产前以书面形式提出，否则，应当赔偿乙方因此承受的实际损失（当乙方收到甲方书面指令时，乙方已经开始生产的，应立刻停止生产，否则甲方不予以承担责任及损失）。

　　3、因甲方确定的加工图纸不清楚，经乙方审查（须在收到图纸后二个工作日完成）书面通知仍不能修改，致使乙方无法生产的，乙方供货期顺延，乙方无需承担由此造成逾期交货之赔偿责任。 4、如乙方未按甲方确定图纸或技术要求加工的，乙方须对此承担一切相关经济损失[包括但不限于更换人工、施工措施、辅助材料、业主方索赔等费用(如有)]及相关法律责任，由于乙方原因逾期交货的按本合同相关条款执行。十三、双方主要职责

　　(1)甲方：提供所需铝板的规格、尺寸、数量、并确定加工图纸及加工技术要求、货到现场后的验收、保管和按合同约定付款等。

　　（2)乙方：根据甲方确认的图纸及加工技术要求、尺寸清单、供货期提供符合本合同约定的不锈钢。

　　十四、产品的图纸变更：在执行合同过程中，产品加工图纸变更需双方确认。若甲方提供尺寸、图纸超出合同约定加工质量标准，则该批量交货期起始时间以甲乙双方最终确认后的不可变更的尺寸图纸之日起计。

　　十五、争议解决：基于本合同产生任何争议由双方友好协商解决，协商不成提交工程所在地的人民法院依法裁决。

　　十六、合同生效：本合同一式四份。自双方签章之日起生效，乙、甲双方各执两份，每份均具同等法律效力。经双方确认的附件为合同正文组成部分，与本合同具相同效力。

　　甲方：（签章）

　　乙方：（签章）

　　代表人：（签章）

　　开户银行:

　　开户银行：

　　帐号：

工程施工合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他相关法律、行政法规，甲、乙双方本着平等、自愿、互利和诚信的原则，就本项目的土石方工程施工事宜协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　l、工程名称：宜良滇中汽车文化产业园（一期）土方工程及配套附属工程。

　　2、工程地点：宜良县匡远镇永丰社区小江公路与宜九路交叉处。

　　3、工程内容：土方工程，机械挖、运、填、卸土推平及碾压土方工程，清理开挖区及填土区内的植物（苗木、杂草）、障碍物，根据宜良县宜平房地产开发有限公司要求及设计图纸施工。

　　4、工程承包范围：按工程设计图纸确定施工方案，按施工方案严格执行。合同自签字之日起5天内，乙方根据甲方提供的工程设计图等资料制作施工图方案并交甲方最终确认并按此执行。

　　5、工程量：该标段总挖方量约8万M3，最终工程量按实际完成的工程量确定。

　　二、合同工期及质量保修期以及其它事项：

　　1、开工日期：_____年_____月_____日。

　　2、预计竣工日期：_____年_____月_____日。

　　3、总工期30日历天。

　　4、验收日期：竣工后7日内提交宜良宜平房地产开发有限公司验收。

　　5、如遇特殊情况（工程设计变更，甲方要求施工方案变更，天气等不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等），乙方与甲方根据实际情况协商办理工程顺延签证手续后，工期予以顺延；如出现乙方组织不力，施工安排不合理等原因，由此造成的损失由乙方自行承担：

　　6、工程质量保修期：在建设工程合理使用范围内均应承担责任。

　　三、承包方式及乙方职责：

　　1、土方机械开挖、转运、回填、卸土推平碾压，含税收综合包干价每立方10.00元（大写：壹拾元整），注：机械燃油价格涨跌，仍执行合同包干单价，不作费用调整。

　　2、清理开挖区和填土区内的植物（苗木、杂草）及场地内转运含税后包干价每平方米2.50元，提取10%管理费。

　　3、破碎原造纸厂至宜九公路路面3500m2水泥路面含税总包价30000.00元（大写人民币：叁万元整），不存在提管理费。

　　4、在项目区内的建筑物由宜良宜平房地产开发有限公司与户主方解决处理好无异议后，由乙方机械按台班费计算拆除、拆除的一切材料归甲方所有。

　　5、除土方工程款外，机械台班费提取3%的.管理费，临时商铺工程按实际工程款给予甲方提取10%的管理费。

　　6、甲方负责与该地区交通、环卫、环保、城管、电力、电信、林业、消防，私人坟墓等有关部门进行联系与协调，由此产生的费用，乙方只承担交通、环卫两方面的费用，其它方面均由甲方负责。但乙方必须协助配合。

　　7、进场时，住房、水、电由乙方自行负责。

　　四、付款方式：

　　1、乙方机械设备和人员进场，工作10天根据工程量，预付30万元工程款，工程量完成，按照补充协议付款。工程竣工验收完成，竣工验收资料通过政府备案。结算资料经过审定后，累计支付至结算价款的100%付清，每次付款，甲方只能按付款额的10%提取管理费，其余款全部拨付给乙方，如甲方不能按量付款，乙方将有权停止任何施工。

　　五、安全责任：

　　1、乙方在施工中，机械操作、车辆运输、施工人员应注意安全，如发生安全事故，甲方一概不承担任何责任，乙方自己承担（注：施工队人员必须配带安全帽）。

　　2、未尽事宜，甲乙双方协商解决。

　　3、本合同自签字之日起产生法律效律，合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，存档壹份。

　　甲方代表：

　　乙方：

　　_____年_____月_____日

工程施工合同7

　　甲方：乙方：

　　为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工，甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程，为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议：

　　一、工作内容：客运站主楼及地下停车场部分（不含商服部分）自然地面型钢桩支护范围内的'基坑降水，降水深度-

　　8.0米。

　　二、工期要求：________年____月1____日开始施工降水，________年____月____日降水结束；

　　三、质量标准：根据甲方要求，乙方所报施工方案内容，在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求，达到现行国家、省、市技术标准；

　　四、工程造价的确定根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元（人民币）；工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元；上述工程造价在工期要求时间内一次包死。

　　五、工程决算及付款方式：付款方式：施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%；基坑降水要求工期结束后，乙方基坑降水达到要求标准，甲方将尾款一次性支付乙方。

　　六、双方责任

　　1、乙方中标后，乙方负责办理基坑降水手续。

　　2、施工降水，超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。

　　3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求，在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责；

　　4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响，且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响，否则由乙方承担所造成的相应损失；

　　5、乙方应确保在总包单位基础施工期间，作好维护及监测工作，与总包单位作好配合；

　　6、乙方应作好现场文明施工工作；

　　七、其他：本协议具有法律效力，双方严格遵守。如果发生合同纠纷，双方可向____市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份，甲乙双方各执两份，建设单位两份。

　　甲方：法人代表：

　　授权委托人：____日期：________年____月____日

　　乙方：黑龙江XX公司法人代表：

　　授权委托人：____日期：________年____月____日

　　建设单位主管部门意见：建设单位（章）经办人：

　　________年____月____日

工程施工合同8

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程承包范围：大雄宝殿____㎡，____元天王殿____㎡，____元钟鼓楼____ ㎡，元住宿楼及食堂____㎡，____元

　　二、合同价款(固定价格)

　　金额(人民币大写)：____;(小写) ;

　　三、工期：

　　合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　四.工程质量标准

　　1、乙方必须严格按甲方所审定的设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的`一切经济损失均由乙方负责承担。

　　2、施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证。

　　五.安全生产乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。

　　六、工程款支付：

　　进场付款____元;

　　基础±0付款____元;

　　完成主体一层付款____元;

　　主体完工付款________元;

　　工程竣工付款____元。

　　如甲方未按以上进度付款，乙方可停工，因停工造成乙方损失的由甲方承担。

　　七、质保期：____一年

　　保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束后产生的维修费由甲方承担。

　　八.合同的生效

　　合同订立时间：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　九.附则.

　　1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉

　　2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

　　甲方：乙方：

　　委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

　　____年____月____日

工程施工合同9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　风险提示：发包人的相对义务

　　根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

　　若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

　　依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：__________________________。

　　2、工程地点：___________________________。

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：建筑面积_________平方米。

　　二、工程装修内容

　　综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程

　　三、工程造价

　　工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据；

　　工程造价为：___________￥元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）

　　四、工程期限

　　工程开工日期：______年_____月_____日；

　　风险提示：关于实际竣工日期的规定

　　当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

　　工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

　　工程竣工日期：______年______月_____日。

　　五、质量要求

　　风险提示：工程质量未符合标准的归责

　　因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的`利润。

　　因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

　　按国家建设部行业标准《建筑装饰工程施工验收规范》规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外)，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身维修。

　　风险提示：保修责任的起算

　　工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

　　发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

　　六、付款方式

　　1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的

　　4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的水、电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。

　　2、乙方：向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。

　　八、违约责任

　　风险提示：明确违约责任

　　在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

　　合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额______%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

　　九、争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或向市室内装饰行业协会投诉，请求解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向_______________仲裁委员会申请仲裁。

　　十、其它事宜

　　经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。

　　2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）

　　3、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。

　　4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　5、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　6、合同一式____份，双方签字生效，各持____份，并具有同等法律效力。

　　甲方：

　　_____年____月____日

　　乙方：

　　_____年____月____日

工程施工合同10

　　发包方：____（以下简称甲方）

　　承包方：____（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方协商，甲方将恩施思源实验学校建设项目二标段教学办公楼泥工工程承包给乙方完成。为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和安全，双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____实验学校建设项目二标段教学办公楼。

　　2、工程工期：____年____月____日至____年6月1日。

　　二、工程承包方式、包含内容及价款

　　（一）、工程承包形式：采用包工包机具不包料的形式、自负盈亏

　　（二）、承包内容及承包单价

　　1、基础工程：基础地梁承台墙体砌筑、上口找平；砂浆防水防潮层；土方回填后的整平及打夯（甲方负责回填土的机械配合）；

　　2、混凝土工程：①甲方负责供应商品砼至施工现场，乙方接管及加固，甲方派人技术指导，乙方负责下料、振捣、抹平、收面、覆盖、养护，现场混凝土浇筑后的余料收集利用以及清洁冲洗场地，混凝土清理、凿毛、缺陷修补、后浇带清理、浇筑抹平等，配合管理人员做试压块、泵管污水管道的安装等；

　　3、砌体工程：建筑施工图范围内的砖、砌块浇水、运输、砌筑、砂浆拌制、运输安装、落地灰的及时收集利用；强制式搅拌机由甲方供应，乙方负责安装、维护保养及清洁；二次结构及室外散水台阶踏步的施工等；

　　4、装饰工程：图示范围内的抹灰、保温、挂防裂网、贴砖、水磨石地坪、脚手架垫层、屋面工作的全部内容、楼地面屋面墙面的变形缝处理、连廊的土建及装饰等；

　　5、泥工班组所用材料进出场的上下车（砂石料加气砖除外）、现场材料的堆码整齐；现场材料的二次转运、余料入库；塔吊基础、料场、项目部所需的其他零星泥工工作的施工；

　　6、甲方只负责提供施工所需原材料，供电至三级配电箱、供水至每楼层（每层不低于两个接水点），乙方自行负责三级箱以外的电线、电缆、照明工具、对讲机、水管、软管、振动棒、斗车及水磨石机具等所有必备工具及工人食宿等

　　7、施工图纸、招标清单、设计变更内所有泥工工作（单项变更对泥工影响超过5000。00元以上的另行协商）；

　　8、承包单价为综合包工单价，此单价是工程达到甲方要求的质量标准所需的全部价格，乙方不得以任何理由要求甲方索赔。

　　9、承包单价为____元/m2，竣工结算建筑面积计算以《 ____ 》规范为准。

　　三、质量要求

　　1、乙方必须按设计要求、施工验收规范要求及相关标准要求组织施工及验收，质量不得低于相关规范标准要求。质量达不到验收规范标准要求及项目部制定的质量要求，按项目部制定的标准对乙方进行处罚。如因乙方原因达不到要求标准，甲方有权另找施工人员，并双倍扣除其所需费用。

　　2、乙方在施工中造成的不合格产品，甲方有权拒付工程款，有权要求乙方返工，并向甲方赔偿因质量不合格造成的一切损失（误工费、材料费及其他损失费等），并对乙方处以返工总价值2—5倍的罚款。

　　四、甲乙双方责任

　　1、甲方必须保证材料及时运到工地。

　　2、甲方对工程质量进行监督，有权对乙方在施工过程中出现的质量问题要求乙方整改，并对乙方进行经济处罚。

　　3、乙方必须严格按要求施工，注意节约材料、合理用料，不准浪费材料，如发现有浪费现象则承担所浪费材料价值2倍以上的损失费。

　　4、在施工过程中，乙方必需保证施工所需要的人员满足施工要求，无条件服从项目部管理人员的安排。

　　5、乙方在施工过程中，若达不到甲方要求，甲方有权解除合同，并按照已完成工程量的70%结算工程款，其付款方式同第七条付款方式。若乙方需解除合同，其结算方式及付款方式同本条。

　　6、认真做好工完场清，不得出现浪费材料的现象，若发现材料浪费现场，根据浪费的.多少进行不低于500。00元的罚款，并双倍赔偿所浪费的材料款。

　　五、安全管理

　　1、乙方对质量、安全负责，必须熟悉质量、工艺的规范和标准，懂得安全知识，对操作工人进行安全技术交底。严格执行机械安全技术操作规程，杜绝违规指挥，作业前应对本次作业所使用的机械、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，发生安全事故所造成的误工费、伤者护理费、生活费、医疗及其他赔偿费用由乙方自行承担。

　　2、进场后一切听从甲方安排，严格遵守《中华人民共和国治安管理条例》及工地的规章制度之规定。不许打架闹事，不许酒后上岗，违者罚款；严重的送到公安机关处理。

　　3、维持良好的社会秩序，严禁偷盗，如发生进行严处，偷一罚十。

　　4、不得损坏甲方财产，如损坏，照价赔偿。

　　5、乙方所雇佣的工人每天必须持身份证上岗，每天上班前在门卫处登记打卡，如有遗漏造成不良后果，甲方概不负责。

　　六、工期要求

　　1、工期按照项目部的生产要求由项目部下达生产计划，双方签字认可，每个节点必须在双方认可的工期内完成，逾期完工则由乙方按1000元/天予以赔偿。

　　七、付款方式

　　根据工程进度，验收合格，分段付款，主体工程完工验收合格后一月内付总价款的20%，竣工验收合格后一个月内付至工程款总价款的80%，余款待工程审计完后一个月内付至总价款的95%，下余5%待质保期满后一个月内付清。每次支付工程款都应由项目部相关人员签字认可后方可支付。每次领取工程款时乙方必须向甲方提供员工工资表。

　　八、违约责任

　　合同一旦签订，双方必须遵守，一方如有违约，要承担相应的一切损失和法律责任，并承担支付违约金壹万元（小写：￥10000。00元）。

　　九、其他未尽事宜，双方协商解决，作为本合同的补充条文。

　　十、本合同一式两份，承包方与发包方各执一份。自双方签字之日起生效，工程竣工付款完毕后合同终止。

　　发包方：____

　　承包方：____

　　代表签字：____

　　联系电话：____

　　____年____月____日

工程施工合同11

　　甲书方：_________联系方式：___________简单版_______乙方：_________联系方式：__________________

　　兹甲方委托乙方设计位于______实用面积_____平简单方米的私宅，双方应设计事宜达成以下协议：怎么写

　　一、甲方将房屋委托乙方设计，乙方将根据甲方的要求，结合设计原理在甲方提供所有资料_____日内绘出平面布置图。

　　二、甲方确怎么写认平面方案，确认后，怎么写甲、乙双方签订本设计委托书，同时，甲方交付首期设计定金，金额为总设计费的_____%。(设计费收取标准详见第六条)，乙方下现场实地尽寸复合。

　　三、签约后，乙方进入立面设计_____日内绘出详细立面方案。

　　四、设计内容：设计平注意事项别忽视面方案图，全部施工图。含配套专业：体签订需要注意的细节定位图、吊顶图、开关插座图、电书路布置图、各房间立面图，与业主沟通，审核后，双方签字定稿。

　　五、乙方根据立面方案制作效果图，(效果图制作收取标准报价清单详见第七条)。

　　六、图纸装裱要求：乙方交付壹套A3设计图纸，超出部分费用甲方自理，甲方结清设计尾款。

　　七、设计费收取标准：平面_____元/平方米，复式_____元/平方米，别墅_____元/平方米，本套私宅总设计费大写：_____(小写____元)，签定本协议时，甲方需交付怎么写设计定金大写：_____(小写____元)，余款于乙方交付整套A3设计图纸时结清。

　　八、效果图制作收取标准：标准客厅_____元/张，复式_____元/张，卧室____元/张，本套私宅效果图制作费大写：_____(小写____元)。

　　九、双方权利义务

　　1、甲方

　　(1)按本合同规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性，正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

　　(2)甲方提交上述资料及文件超过规定期限，____天以内的，乙方按本合同第三条规定的交付设计文件时间顺延;_签订需要注意的细节___天以上的，设计人有权重新怎么写确定提交设计文件的时间。

　　(3)甲书方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交简单版资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)签订需要注意的细节，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。

　　(4)在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的，甲方应根据业乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

　　(5)甲方必须按合同规定支付定金，收到定金作为乙方设计开工的标志。未收到定金，乙方有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件注意事项别忽视的时间顺延。

　　(6)甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额____%的逾期违约金，且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过___简单版_天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。怎么写

　　(7)甲方要求注意事项别忽视乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期，且甲方应支付赶工费。

　　2、乙方

　　(1)乙方应按注意事项别忽视国家规定和合同约定的技术规范，标准进行设计，按本合同第六条规定的内容，时间及份数向甲方交付设计文件(出现2、3、5、6、7规定有关交付设计文件顺延的'情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

　　(2)设计合理使用年限为_______年。

　　(3)乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工注意事项别忽视程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由签订需要注意的细节双方商定为买际损失的_____%，总额不得超过总设计费。

　　(4)由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收注意事项别忽视该项目应收设计费的____%。

　　(5)合同生效后，乙方要求终止或解简单版除合同，乙方应双倍怎么写返还发包人已支付的定金。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。

　　甲方(盖章)：___________乙方(盖章)：____________

　　日期：注意事项别忽视______年___月___日______年____月____日

工程施工合同12

　　发包方：（简称甲方）

　　承包方：简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确建设单位（甲方）和施工单位（乙方）的义务、责任，经双方协商达成协议，签订本合同共同执行。

　　第一条工程名称：

　　第二条工程项目批准文号

　　第三条工程主要内容

　　1、开挖混凝土地面及接地网沟槽，接地极的安装

　　2、楼顶均压带的拆除、安装

　　3、楼顶避雷针的安装

　　4、户内外接地线的敷设

　　5、其他详细内容参见本工程的外包工程审批书。

　　第四条承包方式：

　　乙方按合同价承包，包工包料、包进度、包质量。

　　第四条工程量以预算所列工程量为准。

　　第五条施工工期：自合同签订之日起30天内。

　　遇有下列情况之一，经双方协商工期可相应顺延：

　　遇有人力不可抗拒的自然灾害；因重大设计变更，工程量增加较大影响了工程进度。

　　第六条合同总价：

　　第七条付款方式

　　工程完工后，经甲方验收工程合格后，应付款一次性付给乙方。

　　第八条工程结算依据

　　1、合同价。

　　2、甲方工程管理部门签字认可的设计变更。

　　第九条工程质量

　　1、严格按照有关施工规范、规程和标准施工，并接受甲方代表的监理、监督。

　　2、本工程质量经双方检查验收合格率达100% 。

　　3、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

　　1）由乙方购置的主要材料，必须按有关规定，提供质量合格证或质量检验合格后方可用于施工。

　　2）凡材料代用或改变，必须经原设计单位同意下达正式通知，甲方代表签证后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，费用由乙方承担。

　　3）隐蔽工程完工后，必须经监理人员验收签证，乙方作出隐蔽记录方能进行下一道工序的施工。主要隐蔽项目乙方应书面提前三日通知甲方和设计单位共同验收并办理有关签证手续。如甲方与设计单位届时未参加，乙方可自行检查验收，并做好记录备查，甲方应予承认。如甲方事后提出检查，检查结果不符合要求者，其费用均由乙方负责，检查符合要求，其检查费用由甲方负责。

　　4）乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方及设计单位，重大质量事故的处理方案，应经设计、建设单位共同研究方案同意后实施。如乙方对事故的处理未经甲方和设计部门验收合格，甲方有权拒付工程进度款，由此造成返工浪费，均由乙方自理。

　　5）工程竣工后，乙方对工程实行保修，自竣工日期算起一年为保修期。

　　第十条施工及设计变更

　　1、施工中发现不合理的地方，乙方应以书面形式提前通知监理人员及甲方，甲方在2日内提出修改意见和变更文件，经双方办理有关手续后继续施工。

　　3、在施工中如遇有中途停缓建及影响工程正常施工的有关问题时，乙方应对在建项目做好安全管理，由此引起工程的有关问题和费用由主管部门仲裁。

　　第十一条工程竣工验收

　　1、乙方应书面提出工程竣工验收申请，甲方在接到验收申请后，应于3日内组织有关人员进行验收，如因甲方原因不能按期验收，需提前通知乙方。

　　工程竣工验收以国家颁发的有关施工及验收规范、标准、规程、和设计变更等为依据。

　　2、工程验收达不到国家质量合格标准时，乙方负责返修处理，如乙方不能在规定时间内处理，甲方有权另行委派他人进行处理，其费用在乙方费用中中扣除。

　　3、正式验收前2日，乙方应向甲方提交所有施工记录，验收签证、竣工图纸、设计变更、竣工报告等移交手续。如所需资料不全，甲方有权拒绝验收。

　　4、工程竣工3日内，乙方应按规定向甲方提交符合现场实际的竣工图及全部施工资料。

　　第十二条双方职责

　　1、甲方责任

　　1）按合同规定向乙方拨付工程进度款。

　　2）审查乙方编制的施工安全技术组织措施、施工方案、进度计划，并监督实施。委派工地代表和监理人员负责现场工程质量、进度的监理监督，并办理有关签证。

　　3）负责及时安排施工停电、施工协调工作。

　　4）组织工程的竣工验收

　　2、乙方责任

　　1）负责施工场地临时用电、用水管线的`架设维护。

　　2）负责编制施工安全技术组织措施、施工进度计划，报甲方审查完善后遵照执行。

　　3）严格按照施工设计图纸和规范要求，精心组织工程备料和施工，在施工中认真组织自检、保质保量按期完成施工任务。

　　4）负责申请施工过程中的停电计划，负责已完工程的保护管理工作。

　　5）负责工程验收前的施工场地清理，并负责拆除临时设施。

　　6）负责工程保修期内乙方原因引起的工程质量问题的无偿修理。

　　第十三条安全责任

　　1、乙方对本工程施工中的一切人员、设备安全负全面责任。

　　2、乙方应认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及电力部门有关规定，严格执行《安全生产法》、《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》，以及甲方有关的安全管理规定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并严格执行。

　　3、开工前必须由甲、乙双方签订安全责任书，明确双方的安全责任。

　　4、乙方负责施工“三措”的制定和执行，并指定专人担任现场工作负责人；甲方负责工作票的签发和施工“三措”的审批，并向乙方交代现场设备情况。

　　第十四条违约责任

　　1、因甲方或乙方不按合同约定履行自己的责任与义务而使合同无法履行的，违约方应承担合同价款10% 的违约金。乙方施工质量达不到设计和规范要求，给甲方造成损失的，赔偿相应损失。

　　2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工费200元。因扫障等原因受阻造成工期延长，不扣乙方延误工期费。

　　第十五条争议解决的方式

　　甲乙双方因合同发生争议时，当事人双方应及时协商，协商不成的，任何一方均可申请双方上级业务主管部门进行调解，调解不成的，可以向阳泉仲裁委员会申请仲裁。

　　第十六条本合同自甲乙双方签订之日起生效，至工程竣工验收、尾款结清、保修期满之日终止。

　　第十七条本合同未尽事宜双方协商解决。

　　第十八条本合同正本2份，副本2份，甲方执正本1份、副本1份，乙方执正本1份、副本1份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法人代表（签字）：法人代表（签字）：

工程施工合同13

　　甲方（全称）：_____________

　　乙方（全称）：____________

　　本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年____月____日签订施工合同编号为的《施工合同》（以下简称“原施工合同”）中的定义相同。鉴于：甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

　　一、协议内容变更部分为：

　　1、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于方。

　　2、因甲方原因导致车辆停工，每天补偿车辆误工费500元。

　　具体包括：

　　2.1、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超24小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　2.2、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超24小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　2.3、节假日、双休日或者银行出现故障和特殊情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过48小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；

　　2.4、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方工作不到位造成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。

　　3、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。

　　二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的`组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。

　　三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：（公章）______________

　　乙方：（公章）_____________

　　法定代表人或委托代理人签字：_________________

　　________年____月____日________年____月____日

工程施工合同14

　　发包方：(甲方)________________

　　承包方：(乙方)________________

　　发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于________年________月________日在________友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：

　　1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20xx》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。

　　2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。支付方式和期限：

　　（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；

　　（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付1000万元；

　　（3）、余款1000万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付1000万元。发包人不接收银行履约保证金保函。

　　承包人支付的.履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。

　　3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的1.5%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。

　　4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。

　　5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工。工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。

　　6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。

　　7、如果承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。

　　8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。

　　9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。

　　10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。

　　11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和承担。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。

　　12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。

　　13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。

　　发包方：________承包方：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　签字日期：________年________月________日________年________月________日