当前位置：万文网>合同>建筑合同>建筑钢材合同

建筑钢材合同

时间：2022-08-03 19:31:48 建筑合同我要投稿

建筑钢材合同

　　在不断进步的社会中，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编整理的建筑钢材合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

建筑钢材合同

建筑钢材合同1

　　供方：简称甲方。

　　用方：简称乙方。

　　乙方在黔江城内承建丽都花园二期房建工程，需要钢材。甲方多年经营建材业务。为了双方互惠互利，经甲乙双方友好协商，根据我国《合同法》规定达成如下协议：

　　一、甲方向乙方提供不同型号的建筑钢材800吨，价格按重庆市场同期同类供货（建筑钢材）时的双方认可价格结算，所供钢材质量包检并附质检报告书，数量以乙方选择的过磅处过磅数量为准。

　　二、供货方式：

　　1、乙方在20xx年11月1日至20xx年1月30日前根据乙方工程需要钢材数量和甲方书面通知，由甲方组织约300吨建筑钢材供给乙方。

　　2、由甲方组织车辆根据乙方所需的钢材及时装运至乙方建设工地（黔江城内）并由乙方组织装卸及验收，卸货的费用由乙方承担。

　　3、另外500吨在20xx年1月30日后，根据甲、乙双方供需另行协商。

　　三、货款结算方式：

　　1、垫资5个月。

　　2、中途根据双方实际情况可以预支付部分货款。

　　3、乙方在20xx年3月30日前与甲方结算货款，如货款不能及时支付，则由乙方按农村商业银行同期同类贷款利率的叁倍支付甲方利息。

　　4、甲方组织的货运车辆由重庆至黔江（城内）所产生的以下费用由乙方承担，其中：钢材运费160元/吨，吊装费30元/吨（限重庆市场）乙方补助甲方差价650元/吨。

　　四、本合同生效后，甲、乙双方应共同履行合同约定事项，若违约由违约方赔偿履约方的经济损失，并支付违约金5万元。

　　五、本合同未尽事宜由甲、乙双方共同协商。

　　六、本合同一式二份，双方签字生效。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　20xx年XX月XX日

建筑钢材合同2

　　供方：

　　需方：

　　供需双方经友好协商，在公平、自愿的前提下，秉着互惠互利、合作共赢的原则，就供方配送需方钢材事宜，达成如下协议以便双方共同遵守：

　　1、产品名称、钢号、型号、厂家、数量及金额：

　　以上数量、单价、金额以需方在供方送货单上签收的为准，作为双方结算的依据。

　　2、质量要求、技术标准及责任期限：材质符合国家标准，钢材随货提供材质证书、吊牌，XXX按GB149

　　9.2-产品标准检验，高线按GB144

　　9.1-产品标准检验。如有数量异议，需方应在当时接货验收时当场提出;如有质量异议，需方在货到一周内提出书面异议并由需方提供有权威检测机构出具的产品质量检验报告，供方积极协助钢厂质量部门处理异议，并及时换货。

　　3、计量验收标准：XXX、XX按国家理论重量交货，线材按钢厂出厂吊牌重量计算交货(线材合理磅差按国家标准为3)。

　　4、结算方式：先货后款：按需方要求送至需方指定地点，双方每月月底结算一次，次月____日付清全部钢材款。

　　5、解决合同纠纷的方式：双方协商，如协商不成，向供方所在地人民法院起诉。

　　6、其他约定事项：。

　　①本合同如有修改变动内容由双方签字盖章认可生效，必要时以附件形式予以补充，附件同合同具备同等法律效力。供需双方债权，债务履行完毕合同自动终止。

　　③未尽事宜，另行协商解决。

　　7、本合同一式两份：供方执一份，需方执一份，签字盖章生效。两份都具备同等法律效力。

　　供方需方

　　________年____月____日

建筑钢材合同3

　　20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

　　我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

　　诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

　　因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

　　因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

建筑钢材合同4

　　购方单位：（简称甲方）

　　销方单位：（简称乙方）

　　为了确保甲方工程建设的需要，促使该工程按时竣工。本着双方平等互利、公平买卖的原则，经甲、乙双方共同友好协商，甲方工程施工所用的钢材，由乙方负责按质、按量、按时供应，为确保材料质量和时间，确保工程进度，明确双方责任，保障双方合法权益，甲、乙双方就有关购销事宜签订以下条款，以致共同遵守执行。

　　一、供货要求及时间：

　　该工程所需钢材约吨左右，由乙方供应，甲方所需钢材必须提前3天报乙方，乙方必须按质、按量、按时供应到位。

　　二、钢材价格及计量方式：

　　（1）、乙方所供钢材镇定暂定价为：

　　（2）、钢材按上述价格为基础，如市场价格变化超过30元/吨时，价格随之进行调整。

　　（3）、计量方式：罗纹钢按理论计算重量;盘圆过磅。

　　（4）、罗纹钢定尺寸为9米以上。

　　三、付款方式：

　　四、违约责任：

　　（1）、甲、乙双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。

　　（2）、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。

　　五、质量要求：

　　乙方所供钢材必须符合国家相关标准，并随货出具相关证明及生产厂家质量保证书和加盖质检红章，由甲方到所属质检部门检验为准，如经检验不合格，乙方必须马上退货且由此造成的损失均由乙方负责。

　　六、其他事项：

　　（1）、甲方规定：他人签字无效。

　　（2）、乙方规定：送货、收款，其他人签字无效。

　　（3）、其他：

　　七、解决合同争议的方式：

　　本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决;协商不成的，可提请见证方调解;如调解不成的：（1）仲裁委员会申请仲裁;（2）向人民法院提起诉讼。

　　八、合同未尽事宜甲、乙双方协商解决。

　　九、合同签定：

　　（1）、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效;终止于付清本材料款。

　　（2）、本合同签定地点：

　　（3）、本合同一式份，甲、乙双方各执份，以致共同遵守执行。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

建筑钢材合同5

　　甲方供货方、：

　　乙方购货方、：

　　按照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循诚实、信用、平等自愿原则，经甲乙双方共同协商，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成如下合同条款：

　一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：

　　1、数量：该工程所需要总重量约为 ______吨。

　　2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。

　　3、供货时间：从 ______年 ______月至 ______年 ______月之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。

　二、质量标准

　　国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。

　　三、需购货工地：

　　四、验收标准

　　交、收货地点在重庆市巨龙钢材市场，甲方提供的钢材检验报告必须随货同行，材料必须先检后用。如果在工程上的都视为合格产品，如经检验不合格乙方必须在一周内向甲方提出，乙方在保证钢材未加工的情况下甲方负责换货及运输费用，否则后果由乙方自行负责。

　　1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。

　　2、乙方指定委托验、收货人：身份证号：身份证号：如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。

　五、结算及计价方法

　　1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;

　　2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;

　　3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;

　　4、吊装费由乙方提货时付给甲方。

　　六、付款方式

　　1、此工地总钢材量是 ______吨，前期垫资 ______吨，垫资时间为 ______月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。

　　2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加450元为利润加在送货单上，垫足1500吨后的2500吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加200元/吨作为利润，付款时间在拉货当天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。

　七、违约责任：

以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨300元计算补付给甲方。

　　八、如有合同争议的解决方式

　　本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。

　　九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合同执行完毕后，自动解除效力。

　　十、若乙方不能按约定支付钢材货款及违约金，丙方具有担保从乙方应收款代扣支付给甲方，如丙方都不能及时付款，如果最后货款迟不得超过三个月，但每一个月必须把违约金每吨每天7元打一次清算条，甲方有权以本工地房屋的买价少1000元/平方米抵扣货款，加盖公章。

　　甲方章、：乙方章、：

　　委托代理人：委托代理人：

　　签约地点：签约时间：

建筑钢材合同6

　　定作方：____________

　　承揽方：____________

　　签订地点：

　　签订时间：年月日

　　一、品名或项目、规格型号、数量、单价、金额、交货期限

　　定作物品价款或酬金交货数量及交货期限

　　规格型号计量单位数量

　　名或项目单价总金额合计

　　二、定作方带料

　　·服装加工合同 ·钢筋加工合同 ·加工贸易合同 ·进料加工合同

　　材料名称规格型号计量单位数量质量提供日期消耗定额单价总金额

　　三、质量要求、技术标准

　　四、承揽方对质量负责的条件及期限

　　五、技术资料、图纸提供办法及保密要求

　　六、验收标准、方法和期限

　　七、包装要求及费用负担

　　八、交（提）货方式及地点

　　九、交付定金预付款数额及时间

　　十、结算方式及期限

　　十一、违约责任

　　十二、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件

　　十三、解决合同纠纷的方式：执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉

　　十四、双方协商的其它条款

　　定作方承揽方

　　单位名称（章）

　　单位地址：

　　法定代表人：

　　年月日

　　有效期限：年月日至年月日

建筑钢材合同7

　　甲方(购方)：

　　乙方(供方)：

　　工程名称：

　　综合楼工程

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，现就乙方向甲方供应建筑工程钢材事宜，经双方协商特签订如下合同：

　　一、供货材料名称、规格、数量：

　　材料名称：钢材(四种)：萍钢、南钢、新钢、鄂钢

　　规格：按工程要求配备

　　数量：按工程进度进购钢材

　　价格：按德安县、永修、共青三个县区当日市场批发价格计算，而不是零售价格，乙方不得随意提高价格，由乙方将货包运到施工现场甲方指定地点，并负责运输及卸货费用。

　　二、供货地点、期限、要求：

　　1、供货地点：江西省鼎玉实业有限公司温州青年创业园工地。

　　2、甲方根据工程进度，提前3天将所需材料名称、数量、规格、使用日期等通知给乙方，乙方收到通知并确认后及时将材料送到甲方工地内，堆放地点由甲方在现场指定(并保障道路畅通)。

　　三、结算方式及付款方式：

　　1、乙方先垫付100吨钢材款，送完100吨后每车货到经甲方检测验收合格后货款付清。如货到二天以后仍未付款，每吨加付20元成本费，依此类推。余款在本工程经业主验收合格后一次性付清。

　　2、乙方货到后由业主监理和甲方检测员检测送检，检测合格后甲方方能过磅验收，过磅费用甲乙双方各承担一半，产品质量不合格的，甲方可以拒收，所造成的一切费用由乙方自理。

　　3、钢材必须从正规厂家进购，要提供产品合格证、质检证书等证件，保证产品质量，(线材必须是高线)。

　　四、违约责任

　　1、乙方如不履行合同条款，不按时送货，产品不合规格要求，弄需作假，以假乱真，以次充好，质量不达标等情况，累计超过二次以上，甲方有权终止与乙方的承包供货合同，并不付任何补偿费用。

　　2、如因乙方产品质量原因，而影响甲方工程质量、工程进度和安全等，乙方应承担一切责任和赔偿给甲方造成的一切损失。

　　五、其他事项

　　1、本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商无效时可向工程所在地有关部门申请仲裁和共青城人民法院起诉。

　　2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自双方签字之日起生效。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　委托代理人(签名)：

　　电话：

　　签订时间：

建筑钢材合同8

　　甲方（需方）：___________（以下简称甲方）

　　乙方（供方）：___________（以下简称乙方）

　　甲方因工程需要，特向乙方采购建筑用钢材，为明确双方的权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，经双方共同协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。

　　一、甲方工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程总建筑面积为____m2。

　　3、工程工期：自____年____月____日开工至____年____月____日该工程主体封顶。

　　二、所需钢材总量及质量

　　1、甲方所需钢材总量约为____吨（±100吨），具体供货时间、钢材规格及型号须由乙方按甲方提供的钢材计划单执行。

　　2、乙方须保证所供钢材为合格产品（不定厂家），并经得过枣阳市质检站的检验（含初检和复检），否则，退场费用由乙方承担。

　　三、供货方式

　　1、乙方须为甲方累计垫资____万元整。

　　2、甲方须提前三天向乙方提供钢材供货计划单，乙方须保证在三天内将所需钢材送达甲方工地。否则，视为违约。

　　3、每批钢材货到甲方工地，运费由乙方承担，吊卸费用（含人工费）由甲方承担。

　　四、钢材价格及结算方式

　　1、乙方所供钢材全部以《我的钢铁网》中安阳钢铁股份有限公司（以下简称安钢）和济源钢铁（集团）有限公司（以下简称济钢）当日所报网价为底价，按每吨另加____元整进行结算。

　　2、乙方垫资外的钢材款须由甲方于收货后当时全额支付给乙方，否则视为违约。

　　3、乙方垫资的钢材款须由甲方于该工程主体封顶（____年____月____日）后五日内全额支付给乙方，否则视为违约。

　　4、甲方每次收货后，甲乙双方须在乙方出示的送货单上签字，该送货单（一式三联）经甲乙双方签字后为双方结算的唯一有效依据。

　　五、违约责任

　　1、以上各条款须由甲乙双方共同遵守，若有任何一方违约，须由违约方赔偿给守约方所供钢材总额50%的违约金，且双方账目立即结清。

　　2、乙方为甲方唯一供货商，甲方若未经乙方同意，擅自通过其它任何渠道采购钢材，须向乙方支付采购金额50%的违约金，且双方就此终止合同，并立即结清所有帐目。

　　3、甲方因其他任何原因导致中途停工，或施工任务转包他人，或甲方违反本合同约定，乙方均可立即停止供货，且双方结清所有帐目。

　　4、若甲方因其他原因延误工期，导致该工程主体封顶时间过长，原定计划工期为四个月。甲方须将乙方垫资的钢材款（叁佰万）按月息2分计算与乙方结算，否则双方终止本合同，并由甲方赔偿给乙方所供钢材总额50%的违约金。

　　六、其它：

　　本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效。

　　甲方（公章）：___________ 乙方（公章）：___________

　　法定代表人（签字）：___________ 法定代表人（签字）：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑钢材合同9

　　一、双方当事人

　　供方：（以下简称甲方）签订地点：

　　需方：（以下简称乙方）签订时间：

　　二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的`质量保证书。

　　三、交（提）货地点、方式：送到厂。

　　四、钢材价格：货款按实际发货量及当日的报价结算。

　　五、合理损耗及计算方法：除冷轧板按实际重量计算外，热轧以及酸洗材料的损耗标准超过3‰左右按收到材料过磅重量计算货款。

　　六、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担：成捆成件，内附质量保证书。注：分件注明料头料尾

　　七、验收标准、方法：材料经过检测若与质保书描述不符或以次充好，需方提供异议产品检测结果、送货清单通知供方，供方需及时作出回应和处理，并承担相应的运杂费；若因钢材质量问题给需方造成损失，由双方共同协商处理。

　　八、结算方式及其期限：供需双方签订购销合同后，需方付总金额30%预付款，余款在货到需方7个工作日内通过第三方检测结果合格补足。

　　九、解决合同纠纷的方式

　　本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决若双方无法协商一致，可向合同签订地人民法院起诉。

　　十、本合同一式两份，经双方签字盖章后生效。本合同用传真方式，同样具有法律效力。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑钢材合同10

　　甲方(卖方)：__________

　　住所：__________

　　电话：__________

　　甲方法定代表人：__________

　　甲方委托代理人：__________

　　乙方(买方)：__________

　　住所：__________

　　电话：__________

　　乙方法定代表人：__________

　　乙方委托代理人：__________

　　合同履行地：__________

　　根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

　　第一条乙方工程的地点及名称：__________。

　　第二条乙方因工程需要，自(公历)__________年__________月__________日至__________年__________月__________日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约__________吨。

　　第三条乙方工程日期：自(公历)__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日完工。

　　第四条交易方式

　　1.在本合同有效期内，乙方指定作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切职务行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利;

　　2.在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的订货通知在天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方;

　　3.乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证;

　　4.前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨，并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。

　　第五条钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，其他按国家标准理算。

　　第六条钢材的价格：按送货时，当地优质钢价每吨加元。

　　第七条交货(提货)地点、方式：每批钢材的交货地点为，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。运输费用由承担。

　　第八条质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

　　第九条验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

　　第十条结算及付款方式

　　1.基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此吨款项乙方可于合同终止前最后个月(即：年月日起至年月日)内予以结清，乙方同意给予甲方每个月元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日(即：每月日)同货款一同结算;

　　2.对于甲方最初个月(即年月与年月)所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的吨货款外，乙方应于送货之日起个月内予以结清其余货款;

　　3.若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定，并要求甲方予以送货的，乙方应于该货物送达之日起日内，对超出部分之货款用现金结算;

　　4.付款方式：。

　　第十一条违约责任

　　1.若乙方对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的吨钢材货款外)未在送货之日起个月内予以结清，甲方可终止合同，并可自逾期之日起按总货款(含可延期之吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日计算逾期违约金;

　　2.在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前日通知甲方，并于通知到达甲方之日起日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠款项的违约金;

　　3.因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期一日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款的违约金;

　　4.乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行;若乙方逾期付款达到日，甲方有权单方终止合同，乙方须于终止合同之日起日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日向甲方支付逾期违约金;

　　5.因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的的逾期违约金;

　　6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于__________日内付清所有货款，若逾期，则每逾期一天按所欠货款总额向甲方支付逾期违约金。

　　第十二条纠纷解决方式

　　若合同发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，可向人民法院起诉。

　　第十三条其他约定事项

　　1.约定钢材厂家为：__________等厂家;

　　2.“约定结算月”：即从第一个结算日起至第二个结算日计为一个约定结算月;此后以此类推。

　　3.每月__________日作为结算日;

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字和盖章后生效。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

　　甲方单位(章)__________乙方单位(章)__________

　　甲方委托代理人：__________乙方委托代理人：__________

　　代理人身份证号码：__________代理人身份证号码：__________

　　电话：__________电话：__________

　　甲方单位开户行：__________乙方单位开户行：__________

　　账号：__________账号：__________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

　　附件：甲、乙营业执照复印件各一份，各委托代理人的单位证明各一份。

建筑钢材合同11

　　购货单位（甲方）：

　　供货单位（乙方）：

　　甲乙双方为明确彼此的权利与义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关

　　法律法规，在平等、自愿协商的基础上达成如下一致协议，

　　以资共同遵守：

　　一、工程名称、交货地点及供货期限

　　工程名称：交货地点：

　　二、钢材数量、价格及质量要求

　　1、此批钢材数量约为

　　2、考“西北新干线网”当天报价（济南市场价为准），双方议定每批次的订货价。乙方承担运费、过磅。

　　注：到货后由施工方自卸。

　　3、计量方式：盘圆和盘螺过磅、螺纹点条。

　　4、乙方所供钢材必须符合国家质量标准，并随货向甲方提供由厂家出具的《钢材质量说明书》（复印件，加盖乙方公章）。

　　三、供货方式、付款方式

　　1、甲方通知乙方采购钢材的规格和数量，经双方确认后，乙方须按甲方要求五天内将钢材运抵甲方指定的交货地点。

　　2、付款方式：货到甲方指定地点，根据批次约定的付款方式，甲方仅限采用银行转账汇款及支票两种方式支付钢材全款，由送货日起一个月内付款，不得以其他抵押物支付货款（乙方提供普通发票，不含增值税发票）。

　　乙方指定由负责收款，并出具盖有乙方公章的收据，由其他人签收货款乙方一概不予认可，因此而造成的一切损失由甲方自行承担。

　　四、验收方式及期限

　　1、甲方指定由负责签署钢材收货单、结算单等有关单据。

　　2、钢材运抵交货地点后，甲方须于5日内组织人员对该批钢材进行抽样并报送甲方工程所述建筑材料质量检测部门进行检验。如不合格甲方有权退回。

　　五、违约责任

　　1、甲方应按照合同约定的期限付款，即从年月日合同执行开始

　　至年月日合同结束止，所欠总货款应于货到一个月内付清。

　　逾期付款超过壹个月的，甲方除应付清货款外，还应按所欠货款总额的月1．5%的标准向乙方交纳违约金；逾期超过的，视为甲方根本违约，乙方有权停止供应钢材，并追究甲方的违约责任。

　　六、争议解决方式

　　本合同在履行过程中发生争议，双方应本着互谅互让、事实就是的原则通过

　　协商或调解的方式解决。如协商和调解无效的，双方均可向滕州市人民法院提起诉讼。

　　七、其他约定

　　1、甲乙双方应相互提供加盖公章的营业执照复印件给对方。

　　2、本合同如有未尽事宜，经双方协商可达成补充协议，补充协议与合同具

　　有同等法律效力。

　　八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　授权代表（签章）：

　　乙方：

　　授权代表（签章）：

　　地址：

　　电话：

　　年月日

建筑钢材合同12

　　需方：（以下简称甲方）

　　供方：（以下简称乙方）

　　经甲、乙双方共同协商，本着互惠双赢的原则，双方一致同意按以下条款订立钢材购销合同：

　　一：质量要求标准：

　　乙方所提供的钢材必须符合最新国家标准GB1499-98及GB/T701-97的质量标准以及需方的要求，其中盘圆规格6mm、8mm钢筋不得超大，螺纹规格10mm、12mm、14mm钢筋不得偏小，实际偏差值均须在国家有关规范允许范围内。如乙方所提供材料不符合本合同要求，乙方必须无条件退货并负责退货所有费用及因此所有费用及因此给甲方造成的损失和其他费用。

　　二：提/交货地点及方式、运输费用的负担：

　　交货期限和费用负担：乙方须按甲方我、提前三天提供的《物资采购计划表》或提前三天的电话、传真通知所提供的数量，规格如数按期把甲方所需的钢材运送到甲方所指定的地点卸货。所有费用均乙方承担。

　　三：货物数量及验收方式：

　　1、数量暂定9000吨，实际需用数量以甲方工地计划为准。

　　2、螺纹钢以理论重量计算，计算方式（kg/m）:∮10=0.617、∮12=0.888、∮14=1.21、∮16=1.58、∮18=2.00、∮20=2.47、∮22=2.986、∮25=3.856、∮28=4.837、∮32=6.31，盘圆以过磅为准，但在甲方验收前乙方须提供所进场材料磅单。

　　3、货物包装完整无损耗。

　　4、验收数量后甲方签收员开出甲方专用收料单，并由双方签收字确认后作为双方结算依据，材料验收之前一切责任由乙方自负。

　　四：质量验收标准、方式及提供异议期限：甲方在材料到场后抽检验，检验合格后才能使用。如验收不合格可复检，复检再不合格，乙方应无条件进行置换，所有费用由乙方自行承担，若耽误了甲方施工时间，甲方有权向乙方索赔。货物到工地后还未进行检验的，甲方不能自行使用，检验后甲方若异议，须在七天内向乙方提出处置方案，乙方在规定时间内予以解决。

　　五：付款方式：

　　1、乙方先按甲方计划垫资1000万元，所垫1000万元钢材款于该项目工程完工后第一个月付400万元，余款分四个月付清。如中途因开发商或甲方的原因使工程停工，甲方须分2个月平均支付垫资款。

　　2、超过垫资钢材款后所供钢材，以月结方式结算，当月货款在次月10号前付清。以此类推荐至供货结束。

　　六：合同价款（不含税）：

　　1、螺纹钢单价是以“阿里巴巴冶金资讯”当日的裕丰马钢、冷钢信息均价∮10-∮14每吨上浮250元整，∮16-∮32每吨上浮120元整，∮6和∮8单价是以“阿里巴巴冶金资讯”当日的韶钢信息为准每吨上浮120元整。

　　2、数量：供货数量结算依据以乙方出具的专用《送货单》，并由双方签字确认后作为结算依据。

　　3、结算价款：结算货款=结算单价x双方确认的供货数量。

　　七：违约责任：若甲方延期付款，逾期付款的应付货款按3%月利率计息给乙方，并且乙方有权停止供货，甲方未付完款之前，不得另行选择其他供货商供货。在甲方确保付款的前提下，若乙方不按期按计划到货除按所逾期货款总额的3%月利率罚款外，还应承担甲方因此所造成的误工损失，同时甲方有权另行选择其他供货商供货。

　　八：其他约定事项：

　　1、若合同纠纷，甲、乙双方可协商解决，打不成一致意见，可向惠州市仲裁机构或法院提出仲裁或诉讼。

　　2、乙方不能采用非正当手段与甲方人员配合，谋求非正当利益，否则，甲方不给与予支付所欠乙方货款。

　　九：本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，本合同自双方签字盖章之日起生效，货款还清时自动失效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

建筑钢材合同13

　　甲方(供货方)：

　　乙方(购货方)：

　　一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：

　　1、数量：该工程所需要总重量约为_______吨。

　　2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。

　　3、供货时间：从________年____月至________年____月之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。

　　二、质量标准

　　国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。

　　三、需购货工地：重庆市丰都县第一建筑工程公司驻武隆城开〃盛世金都项目工地。

　　四、验收标准

　　1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。

　　2、乙方指定委托验、收货人：

　　(身份证号：) (身份证号：) (身份证号：)如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。

　　五、结算及计价方法

　　1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;

　　2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;

　　3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨_______元加工费，另再加每吨_______元利润为准;

　　4、吊装费由乙方提货时付给甲方。

　　六、付款方式

　　1、此工地总钢材量是吨，前期垫资吨，垫资时间为月，途中付的款按照每吨_______元付给甲方，其中要在垫足_______吨后_______个月或先付_______万元给甲方，主体封顶或者_______个月付_______万元，先到为准，以后尾款在_______个月内付清。其中_______吨垫资时间从开始拉货起，在_______个月内拉足。

　　2、垫资部分以市场单价不分前后每吨另加_______元为利润加在送货单上，垫足_______吨后的_______吨的现金部分都以每拉一次货每吨单价上加_______元/吨作为利润，付款时间在拉货当天起4天内付款，付完前次货款后才拉第二次货，以此类推。

　　七、违约责任：以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量_______吨当中至少拉足_______吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨_______元计算补付给甲方。

　　八、如有合同争议的解决方式

　　本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。

　　九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合同执行完毕后，自动解除效力。

　　十、若乙方不能按约定支付钢材货款及违约金，丙方具有担保从乙方应收款代扣支付给甲方，如丙方都不能及时付款，如果最后货款迟不得超过三个月，但每一个月必须把违约金每吨每天_______元打一次清算条，甲方有权以本工地房屋的买价少_______元/平方米抵扣货款，加盖公章。

　　甲方(章)：_____________________乙方(章)：_____________________

　　委托代理人：_____________________委托代理人：_____________________

　　签约地点：_____________________签约时间：_____________________

建筑钢材合同14

　　需方（以下简称甲方）：

　　供方（以下简称乙方）：

　　甲方因工程建设需要，向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，本着互惠互利的原则，甲乙双方就房地产开发项目工程建设所需钢材购销事宜进行平等友好协商，确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和型号全部由乙方负责供应，为明确双方的权利义务，达成如下协议，以资共同遵守。

　　第一条钢材品名、规格及质量要求。

　　钢材品种、规格、数量，按甲方指定的品名供货，规格、种类以甲方向乙方送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下，乙方协商甲方同意后，可更换供材品名。

　　钢材品名要求：

　　1、圆钢：Φ6.5-Φ12。产地：安阳、邯郸、济源等；

　　2、二级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：安阳、邯郸、济源等；

　　3、三级螺纹钢：Φ8-Φ25。产地：安阳、邯郸、济源等；

　　第二条交货时间、地点、运输、装卸（吊）费用承担。

　　1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内，乙方负责该批次定购的钢材运送并交付甲方工地指定地点。运输、卸车费用等费用由甲方承担。

　　2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料，运输、卸车费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地

　　点的由甲方负责协调解决。到货后，经甲方现场验收，无发现缺损、质量等问题后，甲方收料员应即时签收。

　　第三条计量方法验收标准。

　　1、螺纹钢（螺纹钢二级/三级Φ12-Φ25；圆钢Φ12-Φ16）以理论重量换算为准。

　　2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。

　　第四条检验标准及方法。

　　甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量误差按千分之三执行，超出千分之三的，甲方应在供货当日向乙方提出书面异议，并保持货物原状，经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责，千分之三之内的由甲方负责。

　　第五条质量异议。

　　乙方每批次送达甲方工地的钢材经甲方现场点验无误签收后，甲方应将当批次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验，经检测化验结果为合格产品后，方可投入使用。如有质量问题，甲方应在接到检测报告结论为不合格的，3日内书面通知乙方，并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用，仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的，乙方不予采纳，并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格，甲乙双方确认钢材质量确属不合格，乙方应将不合格部分钢材运回，并自行承担所发生的运费，在3日内换送合格钢材到甲方施工现场，但乙方不承担其它责任。

　　第六条价格及数量确定

　　由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以乙方供货当日市场价格作为参考，由双方友好协商确定。甲方根据工程进度需要，分期分批向乙方购进所需钢材，甲方每次需货时，应提前三天通知乙方所需钢材的规格、型号、数量、产地、品名，经乙方确认。

　　第七条结算方式。

　　本项目钢材供应属于垫资形式，经双方协定，达成如下方式付款结算：

　　1、甲方收到钢材之日起，甲方应在一个月内付清该批钢材款。超出一个月则每吨每天加5元计算，但垫资时间最长不超过3个月，如超过3个月每吨每日再原来的基础上再上浮3元）。

　　第八条本合同终止合同。

　　1、合同履行完毕。

　　2、甲方如果不能按约定期限支付货款，乙方有权停止供货，或单方解除合同，并收回全部货款及垫资费。

　　第九条解决合同纠纷的方式。

　　1、由双方协商解决。2、通过仲裁机构仲裁解决或向当地人民法院起述。

　　第十条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章生效，并具有同等法律效力，所有款项付清后本合同自行终止。

　　第十一条由造成违约事实的一方承担直接责任。

　　甲方单位（公章）：乙方单位（公章）：

　　法定代表人（签字盖章）：法定代表人（签字盖章）：

建筑钢材合同15

　　甲方(供货方)：

　　乙方(购货方)：

　　一、产品规格、生产厂家、数量及供货时间：

　　1、数量：该工程所需要总重量约为_____吨。

　　2、产品规格及生产厂家：产品具体型号规格由工地需要时临时确定，凡符合国家标准的生产厂家的钢材均可。

　　3、供货时间：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日之间，每批量具体供货时间由乙方至少提前两天通知甲方，以方便备货。

　　二、质量标准

　　国家规定质量标准，钢材生产厂家必须具备生产许可证和质量保证书。

　　三、需购货工地：重庆市丰都县第一建筑工程公司驻武隆城开〃盛世金都项目工地。

　　四、验收标准

　　1、每批货数量及时间由乙方提前两天以书面或者电话通知甲方，甲方按乙方通知备齐货源，并由乙方指定的委托人在甲方送货单上签字生效。

　　2、乙方指定委托验、收货人：

　　(身份证号：_____ ) (身份证号：_____) (身份证号：_____ )如中途委托人有所变动，乙方应以书面形式及时通知甲方并加盖公司鲜章。

　　五、结算及计价方法

　　1、计量方式：全部货源以巨龙市场出库过磅单为准;

　　2、单价以巨龙市场当天达钢、水钢、威钢、重钢的执价为准;

　　3、带肋钢筋以重钢高线盘圆加每吨250元加工费，另再加每吨270元利润为准;

　　4、吊装费由乙方提货时付给甲方。

　　六、付款方式

　　1、此工地总钢材量是_____吨，前期垫资_____吨，垫资时间为_____月，途中付的款按照每吨400元付给甲方，其中要在垫足1500吨后2个月或15层楼先付叁佰万元给甲方，主体封顶或者12个月付200万元，先到为准，以后尾款在12个月内付清。其中1500吨垫资时间从开始拉货起，在3个月内拉足。

　　七、违约责任：以上垫资金部分和现金部分或因乙方在工地造成所有货款不能按时支付，否则乙方违约，违约金以到付款时间起每天每吨7元计算付给乙方;如在总钢材量4000吨当中至少拉足3800吨，否则属乙方违约，当中差距数量以每吨300元计算补付给甲方。

　　八、如有合同争议的解决方式

　　本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另定补充协议，在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，如协商不成向重庆市沙坪坝人民法院起诉。

　　九、本合同一式五份，自双方签字盖章之日起生效，合同执行完毕后，自动解除效力。

　　甲方(章)：

　　乙方(章)：

　　委托代理人：

　　签约地点：

　　签约时间：

【建筑钢材合同】相关文章：

建筑钢材买卖合同05-05

钢材销售合同01-13